塘坝清淤承包合同 第1篇
发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)
依照《民法典》、《_建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：
4、承包方式：
二、合同工期
1、开工日期：________年____月____日，竣工日期________年____月____日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);
三、质量标准工程质量标准：合格、按照《施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写。五，付款方式付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。
六、施工准备
1、承包人在合同签定后____日内完成图纸的`设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;
七、安全责任
1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前____日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起____日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。
九、现场代表发包人现场代表_____，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。
合同订立时间：________年____月____日合同订立地点：____________________本合同共_页
发包人：(盖章)法定代表人：委托代理人：(签字)
承包人：(签字)联系方式：开户银行：银行账号：
塘坝清淤承包合同 第2篇
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、施工概况
施工名称： 。
二、施工量、价格
1、单价： 元/m2。
2、施工款：元。
3、如需要增加施工量洽谈。
三、付款方式：现金付款。
四、设计
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、材料、水电由甲方提供。
六、工期
从年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天。
七、材料运输
甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。
八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因导致的质量问题，由乙方无偿维修。
十、此施工出现任何安全事故，由乙方承担。
十一、合同争议
出现争议甲乙双方先协商， 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
本合同一式两份，
甲乙双方各执一份。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
日期： 日期：
塘坝清淤承包合同 第3篇
甲方：
乙方：
甲乙双方经平等协商，达成如下房屋拆除工程承包协议：
一、甲方将位于 房屋拆除工程发包给乙方施工。
二、拆除工程范围： (具体见甲方提供的图纸)。
三、房屋拆除工程承包费：房屋拆除所得的钢材、砖块等材料归乙方所有，甲方不需要另行支付承包费给乙方。
四、承包保证金：乙方应在签订本协议之日缴纳20万元工程承包保证金给甲方，甲方应在房屋拆除工程顺利完工并经验收合格之日不计利息返还给乙方。
五、工程施工期： 自 年 月 日至 年 月 日
六、甲方责任：
1、应协调好工程的断水、断电工作；
2、及时处理来自外部的干扰、阻挠房屋拆除施工人和事。
七、乙方责任：
塘坝清淤承包合同 第4篇
发包人：
承包人：
对于铺集镇土地整理项目田间道工程，本着平等互利双方自愿的原则，达成如下协议：
一、发包方职责：承包方进场前施工区内障碍物清除，向承包方提供临时水准点及工程范围内地下管线的位置及埋深。
二、承包方职责：，在现有路基内浇注道路宽度为4m，16cm厚的c25砼，工程达到四级公路标准
三、施工方法要求：
1、配备拌合设备及施工所需的震动梁，振动棒，槽钢，抹光机，发电机，提浆机。
2、砼配比要求达到标准。
3、震动梁，震动棒必须按照标准进行操作，禁止出现不使用及应付施工。
4、提浆机和抹光机需对砼路面提浆抹光达到3—4遍，禁止对砼路面撒干水泥在进行抹光提浆。
5、提浆结束扫毛处理。
6、在砼浇注完72小时之内必须进行割缝作业，每米割横缝一道，割缝要求达到cm、
7、以上如有达不到要求，发包方有权拒付工程款。
四、按实际工程量及现场签证结算。
五、承包方计划于月日进场开工。
六、承包方按照土方工程施工技术规范进行施工，按照发包方提供的施工工序和施工要求进行施工。
七、工程结构超出第三条规定时，发包方应给予现场签证，作为以后结算依据。
八、工程每完成1万平方工程量，付相应工程款80%；工程结束，付清全部工程款的80%，工程验收合格后全部付清工程款。双方责任：发包方必须保证按时清理工程范围内障碍物，不能耽误承包方施工进度。
此协议一式三份，未尽事宜另行约定。
发包方：（签字）
承包方：（签字）
塘坝清淤承包合同 第5篇
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
为了增加集体经济收入，提高经济效益，在确保山塘以聚水灌溉的首要前提下，甲方经户主会议讨论决定，将山塘进行招标承包，乙方参加竞投中标。现经甲乙双方协商一致，订立合同条款如下：
第一条 甲方发包山塘的名称：甲方发包的山塘是座落在 的塘，该塘权属于 村民小组所有。
第二条 承包期限40年，即从20xx年2月25日至20xx 年2月24日止。
第三条 承包金额和缴交方法：山塘每年承包金额为壹仟柒佰元（人民币元），乙方须在签订合同时先缴交当年的承包金，第二年的承包金应于20xx年农历十二月三十日（除夕）前一次性缴交清。第三年的承包金应于20xx年农历十二月三十日（除夕）前一次性缴交清，以后于此类推。
第四条 甲方发包山塘给乙方承包经营，乙方必须按规定养殖水产物，不允许随意改变其使用用途和破坏鱼塘，期满后按原貌交还给甲方（包括塘基修复和清淤泥）。乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘的费用，均由乙方自理。 乙方在捕捞鱼时，严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。
第五条 承包期间，乙方修筑堤坝和塘泥清淤的一切费用，均由乙方负责。
第六条在承包期内，乙方不得在塘基范围内种植果树竹木，以免树根招发鼠蚁巢穴，危害堤坝。
第七条 合同期间，乙方须征得甲方书面同意后，方能在鱼塘范围内（包括塘基堤坝）建造房屋等生产设施。合同期满后，乙方在鱼塘范围内（包括塘基堤坝）建造的一切固定基础设施，无条件、无偿归甲方所有。
第八条 在承包期内，因国家建设或者乡镇需要征用土地时，甲乙双方应无条件服从，本合同同时解除。征地单位按征用土地的有关规定予以补偿，有关青苗补偿费归乙方，土地补偿费归甲方。
第九条 在养鱼与农业用水发生矛盾时，甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于二道口。即甲方可根据生产需要，有权排放二道水灌溉农业作物。
第十条 乙方在承包期间有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并无偿收回发包的鱼塘，
1．乙方擅自将承包的鱼塘转让、转租、转包、转借、或者以合作、联营为名，实质是改变承包经营者的（若遇特殊情况经甲方批准并办妥手续者除外）；
2．乙方丢荒、丢耕或未经甲方同意擅自改变承包鱼塘的用途和进行破坏性、掠夺性经营，经甲方劝阻无效，造成地力、生产力下降的；
3．因乙方造成塘水污染，造致该塘下游农作物减产、失收或造成地下水污染的；
4．乙方利用承包鱼塘进行非法活动，损害公共利益的；
5．乙方拖欠承包款（包括部分拖欠）达一天的；
6．法律、法规规定其他有关解除合同的情形。
第十一条 风险责任：乙方在承包期间所发生的一切生产经营费用（包括安全事故、保险金的.购买和一切事故及灾害造成的损失），债权和债务均由乙方负责。有关农业税、水产税、特产税均由乙方负责，与甲方无关。承包款仍按承包合同规定缴交，但由于遭遇不可抗力的特大自然灾害造成乙方不能继续履行合同，乙方应及时将不可抗力的事故以书面通知甲方，由甲乙双方协商解决。
第十二条 本合同实行抵押承包的原则，在签订合同时，乙方必须先交壹仟元（人民币元）作为承包押金给甲方，作为履约的保证。若乙方能履行合同，承包合同期满，则甲方应退还抵押金给乙方。
第十三条 违约责任：
1．甲方未经乙方同意提前解除合同，视为违约，甲方应双倍返还乙方承包押金贰仟元，并赔偿乙方历年投资总额给乙方。
2．乙方若中途退包，提前解除合同，视为违约，甲方将没收乙方缴交的`承包押金壹仟元。
3．乙方须按期缴交承包款，如逾期一日，甲方有权解除合同，没收乙方缴交的承包押金，并无偿收回发包的鱼塘。
第十四条 历史遗留问题的处理：前承包者张雪锋在塘坝建有房屋和种有龙眼树，房屋问题有待解决，甲乙双方同意暂时保留；龙眼
树由甲方清除，防止鼠蚁溃堤。因此问题造成的后果，甲乙双方互不追究。
第十五条 为了加固塘坝，扩大鱼塘聚水容量，乙方计划对塘坝上、下底边用石块或滚凝土砌筑塘坝平堤坝面高，用钩机清运淤泥，甲方同意免除一年承包金，在乙方完成此工程的当年免除。
第十六条 纠纷处理办法：如某方违约造成纠纷的，因纠纷问题引起诉讼的一切事故责任和费用由败诉方负责。
第十七条 本合同经甲、乙双方签字或盖章并经村委会鉴证后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执一份，会计入账存一份，合同鉴证机关存一份，各户存复印件一份。
双方签章：
甲方代表人：
户主签名：
乙方（签章）：
鉴证单位：
公证人：
塘坝清淤承包合同 第6篇
甲方代表：
乙方代表：
为了增加集体经济收入，提高经济效益，甲乙双方经协商一致，甲方将所属座落在本村高岭冲山塘，承包给乙方开发使用，双方签订合同如下：
一、甲方将 塘（包括 ），承包给乙方开发使用，时间定于三十年，即从 年 月 日起至 年 月 日止。
二、承包金为每年 元正。乙方须在承包合同签订一个月内缴纳年度承包金，以后每个年度周期的第二个月内缴纳，即每年塘租定于每年公历七月份交清。
三、甲方山塘交由乙方管理经营，甲方不得插手乙方具体事务，乙方开发使用必须的电力、房屋、道路由甲方保证协调处理。
四、乙方开发投资项目，除非违法国家法律禁止性规定，甲方不得无故干涉。
五、遇有上级机关出资对本承包标的进行维护改造时，甲方须保障乙方利益并由乙方具体参与协商接洽。
六、甲方承诺为保证乙方顺利开发使用，甲方有义务协助乙方山塘养殖，保障乙方合法权益。
七、合同期满后，如甲方需要继续延长承包期，乙方在二十年时间范围内有承包优先权。
八、甲方未经乙方同意提前解除合同，须双倍返还承包金，并赔偿乙方历年投资金额给乙方。乙方未经甲方同意提前解除合同，甲方有权要求乙方一次性付清二十年承包总额。
九、合同双方签字盖章后，任何一方不得反悔，不得中途废止合同，如某方反悔，所造成一切经济损失应由反悔方负责。本合同一式四份，双方各执两份。
甲方： 乙方：
