2020年合同履行变更案例 第1篇
(1)总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时，项目监理机构应建议建设单位组织设计、施工等单位召开论证工程设计文件的修改方案的专题会议。
(2)总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估。
(3)总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。
(4)项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。
2020年合同履行变更案例 第2篇
1.对于合同的变更，最好采取书面形式。一般可以签订补充协议，在补充协议中要对原合同的约定进行描述，并说明变更的理由和原因，再对协商后的变更内容进行描述。这样可以避免产生不必要的纠纷。
2.如果双方通过实际履行行为变更，注意留存相关已履行行为的证据。以实际履行行为变更合同内容需要合同各方一致认可，如果只是单方进行变更，可能会涉及违约行为。如果现有证据能够直接证明双方已经以明示或默示的方式改变了合同履行方式，例如交易对账单、邮件、按照变更后的合意进行支付与接受的凭证等证据，一般会得到法院的支持。
3.如果未签订书面变更协议，双方已经发生纠纷，可以根据实际情况先行与对方进行协商，在磋商中争取双方达成一致以减少纠纷的发生，或者争取获得对已变更内容的确认，在纠纷无法协商解决时以备应诉。
来自： 都不婉 > 《法律素养》
0条评论
发表
请遵守用户 评论公约
《民法典》合同变更规则的20个适用要点
15.当事人采用书面形式订立合同，后采用其他形式变更合同，双方当事人没有争议的，应当认定合同变更。《民法典》第五百四十三条规定：“当事人协商一致，可以变更合同。”第五百四十四条规定：“当事人...
《民法典》合同变更规则的20个适用要点篇二
如果当事人对合同内容全部进行变更，实际上是消灭了原合同的权利义务关系，重新确立了双方当事人的新的权利义务关系，形成一个与原合同完全不同的新合同，这已不是合同变更而是合同更新。解析：在没有...
劳动合同法解读三十五：合同的变更
合同订立后，在履行劳动合同的过程中，由于社会生活和市场条件的不断变化，订立劳动合同所依据的客观情况发生变化，使得劳动合同难于履行或者难于全面履行，或者使合同的履行可能造成当事人之间权利义...
变更《房屋买卖合同》条款内容未采取书面形式有效吗？
李某名下有一套坐落于幸福小区的商品房，该房屋属于学区房，为解决张某女儿上学问题，李某将该房屋出售张某，双方签订《房屋买卖合同》，约定李某将幸福小区商品住房出售给张某，张某一次性向李某支付...
劳动合同变更8大事项你get到了吗？
提出变更劳动合同的主体可以是用人单位，也可以是劳动者，无论是哪一方要求变更劳动合同的，都应当及时向对方提出变更劳动合同的要求，说明变更劳动合同的理由、内容和条件等。因为根据劳动法第二十六...
口头变更劳动合同的效力认定|法行天下刘秋苏
口头变更劳动合同的效力认定|法行天下刘秋苏【裁判要点】对于变更劳动合同未采用书面形式的，依据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（四）》第十一条规定：变更劳动合同未采用...
“口头”+“实际履行”合同变更
最后，值得注意的是，2013年1月31日，最高人民法院发布了《关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（四）》，该司法解释第11条对于“口头”+“实际履行”的变更形式进行了统一规定：“变更劳动合...
劳动合同变更协议情形有哪些
即劳动合同双方当事人已经存在劳动合同关系，如果劳动合同尚未订立或者是已经履行完毕则不存在劳动合同的变更问题。劳动合同双方当事人经协商后对劳动合同中的约定内容的变更达成一致意见时，必须达成...
有先履行抗辩权的一方先履行合同义务，可推定有先履行义务的一方已经履行了合同义务？
有先履行抗辩权的一方先履行合同义务，可推定有先履行义务的一方已经履行了合同义务？另外，有先履行抗辩权的一方履行合同的行为只能证明其履行了自己的合同义务（可能存在放弃现履行抗辩权的行为），...
微信扫码，在手机上查看选中内容
微信扫码，在手机上查看选中内容
2020年合同履行变更案例 第3篇
(1)项目监理机构应审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料，组织工程竣工预验收。存在问题的，应要求施工单位及时整改;合格的，总监理工程师应签认单位工程竣工验收报审表。
(2)工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。
(3)项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，应督促施工单位及时整改。工程质量符合要求的，总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署意见。
5.监理人对专业施工分包合同履行的管理未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或监理人发生直接工作联系。
2020年合同履行变更案例 第4篇
1.发包人的义务：提供施工场地;提供相关资料;协调场外道路通行权;组织设计交底;约定开工时间。
3.施工质量管理
(1)专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性，必要时，应要求施工单位组织专题论证，审查合格后报总监理工程师签认。
(2)对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位的，项目监理机构应要求施工单位对该隐蔽部位进行钻孔探测或揭开或其他方法进行重新检验。
(3)对需要返工处理或加固补强的质量缺陷，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。
(4)对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。
2020年合同履行变更案例 第5篇
(1)承包人费用索赔成立的条件(同时满足)：
1)承包人在施工合同约定的期限内提出费用索赔;
2)索赔事件是因非承包人原因造成，不可抗力除外;
3)索赔事件造成承包人直接经济损失。
(2)工程延期申请成立的条件(同时满足)：
1)承包人在施工合同约定的期限内提出工程延期;
2)因非承包人原因造成施工进度滞后;
3)施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。
