工程中介合同 第1篇
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、_颁发的《公路工程施工安全技术规程》（扣除人工费。
七、违约责任：
乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工，若延误工期，质量验收不合格，除扣罚延误工期罚重金每天500元以外，违约金按工程结算总额的10%计算，在乙方结算工程款内扣除。
八、本合同一式四份，甲方存三份，乙方存一份。自甲乙双方签字之日起生效。
甲方（签章）：___________________
乙方（签章）：___________________
____年____月____日
工程中介合同 第2篇
甲方(委托方)：
地址：
法人代表：
身份证号：
乙方(中介方)：
身份证号：
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)协助甲方为其(有限公司)进行承包建筑工程，达成居间合同如下：
一、居间事项：
逸涛半岛三期嘉苑别墅工程的其中217栋别墅及相关配套设施的工程施工总分包权。
二、居间任务：
根据《_合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人
应当按按约定支付报酬”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工总分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程进度款时本合同才生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方同意按如下方式支付居间费：
1、当乙方协助甲方取得该工程施工总分包权，甲方愿意支付乙方人民币捌拾万元(税后)居间费;
2、付款方式：
1)、该居间费在甲方第二次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费;
2)、该居间费在甲方第三次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费;
3)、该居间费在甲方第四次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费;
4)、该居间费在甲方第五次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费。
三、甲方责任和承诺：
本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会成员一致的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。
乙方促成甲方与该幅土地使用权所有者谈判后，甲方不得以任何理由单方面终止与
乙方的委托关系，不得私自或另行委托其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项;如有上述情况发生，视为乙方完成代理委托，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元正(税后)，作为对乙方的补偿;并同意对
此补偿费放弃所有法律权利及话语权。
如是次乙方为甲方介绍的施工总分包合同不成功，在半年之内，甲方同意不接触由
乙方介绍的该工程发包人(广州南沙建安);如有任何接触该工程施工，皆视为乙方的中介行为成功论，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元正(税后)，作为对乙方的补偿;并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。
四、甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。
六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。
甲方：乙方：
法人代表签章：签名：
日期：日期：
工程中介合同 第3篇
中介合同是中介人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。若建设工程中介合同有效，首当其冲的应符合中介合同有效的要件和特征。中介合同的内容为中介，即报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，从而促成合同的签订。这意味着，中介人的合同义务始于提供缔约服务，终于合同签订。
在建设工程领域，若合同的内容为中介人向委托人提供工程相关信息和订立建设工程合同的媒介服务，即中介人利用自己的知识和专业技能，通过各种渠道促使施工主体与发包人签订施工合同的，则符合中介合同的一般特征，理应纳入中介合同调整的范围。当然，若当事人在合同中约定了除上述合同内容以外情形的，只要整个合同的主要内容符合中介合同一般特征的，理应尊重当事人合同的约定，将其纳入中介合同的范畴予以适用。
工程中介合同 第4篇
《民法典》确立了中介合同法律制度，我国法律亦未明确规定禁止建设工程承包合同的居间，所以投标人也可以将自己在投标活动中所办理的投标事项委托给他人代理或协助进行，只是招投标活动中的居间事项与其他合同中介事项有所差别。因此，只要委托人与中介人意思表示一致，或双方从事的民事行为能够推定双方有订立中介合同意愿的，或双方没有书面合同，但一方实际履行主要义务，对方接受的，中介合同法律关系成立，工程中介合同应为有效。
（三）中介报酬的确定
中介人促成合同成立的，委托人应当支付相应的报酬。如合同双方当事人对介绍费有约定的，应首先按照约定予以支付。若约定过高的，则应按照公平原则予以调整。《民法典》对中介合同作出规定，但却未对中介报酬作出明确规定，若当事人约定的中介报酬标准在合同标的中所占的比例过高，应按照公平合理的原则确定中介报酬的大小。
三、明确工程中介合同的裁判规则
（一）中介合同效力的认定
按照发包人优势地位分析，工程介绍人往往与发包人存在千丝万缕的联系，其报酬的获得有着天然保障。因此，鲜少有通过诉讼方式寻求支付工程中介报酬的情形。然而，当此类案件进入诉讼程序，当事人之间往往矛盾较为激烈，对抗情绪严重，难以通过调解方式化解矛盾。因此，合理的认定工程中介合同的效力，是消弭当事人冲突的关键，应审慎为之。
工程中介合同 第5篇
甲方（委托人）：
联系地址：
乙方（中介人）：
联系地址：
本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，为了更好的开拓市场，扩大企业的经济效益和社会效益，根据《_合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方中标并与建设单位签订承包合同。
“成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未中标，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得报酬。
乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。
乙方在甲方参与招投标期间，应尽到作为介绍人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好标书的编制。如果能够中标并达成合同，那么在甲方的工程过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务
甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责标书的编制。
如果中介成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
如果中介成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付报酬。
四、中介报酬的计算方法、支付时间和支付方式
本项目中介报酬为
中介成功后，甲方必须一次性支付乙方中介报酬。
甲方可以转账或现金的方式支付。
五、保密事项
甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
乙方不得以其在中介过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
六、合同终止
本合同签字生效后，如果年月日，乙方仍未完成中介任务的，本合同自动终止。
如果中介成功，本合同完全履行完毕后终止。
甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
本合同一式二份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：
合同签订地：
合同签订日期：
工程中介合同 第6篇
在建设工程领域，工程承包商为开展业务，需要积极获取工程发包信息，论证承包工程项目的可行性，进而决定是否组织人力物力开展投标工作。在此情形下，承包商作为委托人与中介人签订中介合同，约定由中介人提供媒介服务，当订立工程承包合同的目的实现时，中介人有权收取报酬。例如：最高院在《长春凯希环保有限责任公司居间合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书》中，认定凯希公司（委托人）为投标_信煤电能源有限公司的招标项目，与金霄公司（中介人）签订了《技术咨询服务协议》。该协议约定中介人的义务为负责项目的前期工作，及时将项目进展情况与委托人沟通并负责协调委托人与工程发包方之间的矛盾。后工程承包合同订立，但委托人主张中介人在履约过程中存在违反招标投标法的行为，《技术咨询服务协议》系以合法形式掩盖非法目的，要求认定中介合同无效，不予支付报酬。但其并未提交充分证据证明存在合同无效的法定情形。最终，最高人民法院裁定二审判决认定该协议有效并无不当，委托人应当支付中介人报酬。
但需特别注意的是，根据招标投标法的规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。建设工程中介合同也存在经常被认定为扰乱正常的招投标秩序，违反公开、公平、公正原则而无效的情形。例如，广东省中山市中级人民法院审理的《李永毅与中山市金鹰房地产开发有限公司、中山市卓艺景观园林有限公司居间合同纠纷一案》中，该案当事人李永毅（中介人）与卓艺公司（委托人）签订《居间合同》，约定中介人向委托人提供有关案涉工程项目的信息、提供其他投标单位信息，促成委托人与金鹰公司签订工程施工合同。根据诉讼查明的事实，中介人与委托人签订的居间合同的实质内容为双方以有偿方式通过招标人金鹰公司的工作人员获取其他几家投标人在涉案工程的报价信息，使得委托人在报价方面具有优势地位。对此，法院根据招投标法规定，阐述了招标人设有标底的，标底必须保密，潜在投标人的名称、数量及报价等信息属于可能影响公平竞争的信息而不得向他人透露的法律规定。由于该案当事人之间的居间合同存在中介人通过招标人内部工作人员获取涉案招标投标活动中应当依法保密的信息的情形，最终法院认定双方的行为显然违背招标投标活动应当遵循的公开、公平、公正和诚实信用原则，属于恶意串通损害其他投标人合法权益，双方签订的居间合同无效。
工程中介合同 第7篇
甲方委托方(盖章)：乙方居间方(盖章)：法人代表或委托代理人：法人代表或委托代理人：联系地址：联系地址：
电话：电话：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《_合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就(以下称该项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条例全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。
2、乙方应保证该工程项目真实可靠，各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第二款执行。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。如果能够达成施工合同签订，并入场施工，视为居间成功，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用为工程施工合同金额的%。
2、合同签订后，在甲方进入施工现场内，甲方应向乙方支付%的居间费用、拨款后，内应支付剩余的居间费。
3、甲方可以转账或现金的方式支付，由乙方提供指定账户转账或现金支付。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3、乙方违反保密义务的，应向甲方支付违约金，同样甲方违反保密义务，应向乙方支付的违约金。
六、合同终止
1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式
1、如果发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
八、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。
合同签订地：
合同签订日：
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：
工程中介合同 第8篇
第一，关于约定过高标准的判断。通常，合同双方当事人在合同或口头上约定报酬具体数额或计算标准。判断该约定是否过高，具体讲，应结合介绍工程价款和委托人从工程中可得收益，宏观讲，还可以结合建筑行业的平均利润水平。若当事人约定的报酬数额在工程价款中所占的比例过高，或明显高于委托人从工程中的可得收益，或明显高于建筑行业的平均利润水平，即超出合理的范畴，视为约定过高，应予调减。
否则，支付高额的中介报酬意味着承包人的工程利润将进入中介人的腰包，无疑于为他人做嫁衣，势必会倒逼承包人为无限压缩工程成本、提高工程利润而偷工减料，以劣充好，进而造成工程质量不合格的不良后果。
第二、关于调减的裁判策略。在具体案件中，委托方作为被告通常会以合同约定无效为由进行抗辩，而不对中介报酬的高低进行抗辩或要求法官进行调整。此时，法官应首先行使释明权，假设工程中介合同有效的，对报酬的数额有何异议。一般情况下，当事人会要求法官减少报酬数额。此时，法官应根据当事人的请求作出减少报酬的裁判。然而，不乏部分当事人仍坚持工程中介合同无效不应支付报酬的立场，此时法官应主动调整，在认定工程中介合同有效，判决委托人支付报酬的同时对报酬予以调减。
工程中介合同 第9篇
甲方：(身份证号码：)
乙方：(以下简称乙方)
甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，就通辽市开鲁县()项目，经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议：
一、甲方义务与责任
1、本着对通辽市开鲁县项目的人脉及项目充分了解，为乙方提供真实的信息，协助乙方对通辽市开鲁县()项目的合同签订给予配合把关。
2、确保项目的真实性，并协调业主与乙方签订项目的施工合同。
二、乙方义务与责任
1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。
2、本着甲方对工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信心，为甲方负责提供真实有效的资料及施工中资金和施工实力，劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方(指另外的接洽人)为协调负责人。
三、报酬支付
1、在甲方帮助乙方取得这一项工程施工承包权后，乙方向甲方支付劳动报酬总工程费6%。
2、本项目施工合同签订后三天内，甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方。
四、违约责任
(一)甲方违约责任
1、本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得以本项目)(以下简称甲方
再接受任何的第三方服务(承建商)。
2、本协议签订后，若甲方就此项目给予另外的施工队伍施工，视甲方违约赔偿乙方违约金5万元。
工程中介合同 第10篇
甲方（委托人）： 乙方（居间人）：
联系地址： 联系地址：
法定代表人身份证： 身份证：
甲乙双方根据《_合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目建设单位 直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的 %向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的 %（即人民币 万元，大写： 万元）。
2、居间报酬结算方式：居间报酬总金额为人民币 万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款（即工程总造价的 %）到账后，次日将报酬总额中的 万（大写： 元整）以现金形式支付予居间人；其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、转账事宜
甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
七、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。
合同签订地：
乙方指定账户户名：
乙方指定账户账号及开户行：
甲方：（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：
年 月 日
工程中介合同 第11篇
甲方(委托人)(出卖人)：_________ 地址： 邮政编码：_________
【营业执照注册号】
地址： 邮政编码：
乙方(委托人)(买受人)： 地址： 邮政编码：_________
【法定代表人】： _【身份证号】：
【营业执照注册号】
法定代表人：_ 【身份证号】：
根据《_合同法》、《_城市房地产管理法》及其他有关法
律、法规之规定，甲方和乙方之间就房屋买卖、两委托人与居间人丙方之间就居间报酬等事
项，在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：
第一条 合同标的
房地产基本情况如下：
所有权人_________;共有人_________;座落(_________区_________位);
项目名称_________，
第二条 委托事项
1、甲方对丙方的委托事项：
甲方欲卖出上述房屋寻找买受人，并将该房屋以及要求等报告给买受人。同时，将买受人的情况报告给甲方。丙方促成买卖双方达成房屋买卖意向后，组织双方签订本合同，并负责协助办理该房屋的产权变更等事宜。
2、乙方对丙方的委托事项：
乙方欲在_________市_________区_________地段购买_________房屋_________套，面积为_________平方米。未开发土地(已挂牌成交)， 亩，委托丙方搜寻信息，并及时报告乙方，以便促成乙方购买房屋的目的。丙方促成买卖双方达成房屋买卖意向后，组织双方签订本合同，并负责协助办理该房屋的产权变更等事宜。
第三条 成交价格
甲、乙双方议定该房产(含装修及附属配套设施)的买卖价格为_________(人民币)(大写)：_________元整(￥_________)。[其中：房产买卖价为_________(人民币)(大写)：_________元整(￥_________);装修及附属配套设施转让价为_________(人民币)(大写)：_________元整(￥_________)。土地转让价 (人民币)大写： 元整。(￥_________)].
第四条 丙方完成委托任务的报酬
丙方业已完成本合同项下委托人双方委托之事项，双方自愿按合同标的_________%的比例由甲方支付(具体数额为小写_________、大写_________)，向丙方支付报酬：支付时间为乙方向甲方付款同台交割。
第五条 丙方没有完成委托任务的费用收取
丙方没有完成委托人指示的委托任务的，不得收取报酬。
第六条 结算方式
1、甲乙双方协商同意，房屋售价为人民币(大写)_________元(￥_________)。未开发地，人民币(大写) (￥ )。
2、甲乙双方协商同意，房屋产权过户所需的税、费承担，选择下列第_________项：
(1)甲、乙双方各自承担;
(2)全部税、费由_________方承担。
3、甲乙双方签订的《房地产买卖契约》，如需要公证，费用由_________方承担。
4、甲乙双方协商同意，在本合同签订之日起，乙方将购房定金人民币(大
写)_________(￥_________)口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。
5、甲乙双方协商同意，在本合同签订之日起_________日内，_________方将房屋过户费用约人民币(大写)_________元(￥_________)，_________方将借贷所需费用约人民币(大写)_________元(￥_________)交由丙方代为保管(具体金额以有关部门开据的票据为准，(多退少补)。
6、甲乙双方协商同意乙方采取以下第_________项付款方式
(1)现金一次性付款，在本合同签订之日起_________日内，乙方须将购房款扣除已交定金后的购房余款人民币(大写)_________元(￥_________)，口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。
(2)现金分期付款，在本合同签订之日起_________日内，乙方将首付购房款人民币(大写)_________元(￥_________)支付给甲方。在本合同签订之日起_________日内，乙方将扣除已交定金及首付款以外的购房余款人民币(大写)_________元(￥_________)，口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。
7、如乙方拟定上述某项借贷遇到困难，甲乙双方协商同意乙方变更以下第_________项付款方式：
(1)现金一次性付款
(2)现金分期付款
第八条 甲方权利和义务
1、甲方承诺：
(1)该房屋权属清楚，不存在查封、抵押、出租、债权债务纠纷等影响转让的因素;
(2)向丙方出具的个人身份证明、营业执照、房屋权属证明及办理过户及借贷所需的相关文件资料真实、合法、有效;
(3)甲方于房屋交付之前将房屋的水、电、煤气、采暖费、物业费、电话费、有线电视收视费等有关费用全部结清(不包括安装费，仅指使用费)。如果不能及时缴清有关欠费，甲方愿意在取得全额房款时，将与欠费相等的保证金存放于丙方处，待甲方将欠费缴清后凭缴费发票取回保证金，若无法缴清欠费，甲方将以保证金冲抵欠费并授权丙方将保证金转付乙方(保证金不足冲抵欠费的，由甲方按实补足金额)。
2、在签订本合同________日内将办理该房屋过户及借贷所需的相关文件资料准备齐全。
3、甲方取得全部房款当日，甲方向乙方交付房屋并办理房屋交接手续。甲方将房屋交付乙方后，甲方不再承担对该房屋的维修责任。
4、甲方应按照房屋管理部门的规定和丙方通知的时间亲自到现场核验身份及有关法律证件。
5、甲方应对丙方的居间活动提供必要的协助与配合。
第九条 乙方权利和义务
1、乙方保证其向丙方出具的办理房屋权属过户所需的相关文件资料真实、合法、有效;并于签订本合同_________日内将所需文件资料送交丙方。
2、乙方须按本合同约定的时间按期付款。
3、乙方应按照房屋管理部门的规定和丙方通知的时间亲自到现场核验身份及有关法律证件。如果甲方满足第八条第一款第(5)项要求，乙方可接受其房屋并按_________及时支付购房款。
(1)交纳完过户税费后
(2)产权证办理完毕后
4、乙方应对丙方的居间活动提供必要的协助与配合。
第十条 丙方权利和义务
1、丙方接受甲乙双方的委托，提示甲乙双方提供相关的文件资料。
2、甲方委托丙方收取乙方缴付的购房定金及购房款，丙方在收款收据中应载明系代理甲方收取。
3、丙方对甲乙方提供的文件资料和出具的凭证应妥善保管。
4、丙方收到乙方全部房款、部分房款或首付房款(含资金托管)及甲、乙双方所提供的文件资料齐备三个工作日内，安排甲、乙双方办理过户手续。按有关规定及丙方的通知，由_________方陪同有关人员到现场验房。
5、妥善安排甲乙双方进行交接，提醒甲乙双方结清约定的费用。
第十一条 丙方违约责任
1、丙方有下列行为之一的属于违约：
(1)无正当理由擅自解除合同的;
(2)与他人串通，损害委托人双方的利益的;
(3)干预委托人买卖房屋的自主意愿，代替委托人其中的一方与另一方谈判、签约等，损害了另一方的权益的。
(4)_________。
2、丙方违约的，应当承担本合同丙方预期获得佣金总价款的_________%。丙方因违约行为，给委托人任何一方造成经济损失，且违约金不足以弥补的，丙方应当就损失的差额部分向受害人予以赔偿。
第十二条 委托人违约责任
1、委托人双方有下列情形之一的属于违约：
(1)无正当理由擅自解除合同的;
(2)相互或与他人串通，损害丙方利益的;
(3)未能按照委托书或本合同的委托事项向丙方提供相关房产证件、文件、合同、身份证件等，致使丙方无法完成居间任务，且给丙方造成实际损失的;
(4)_________。
2、委托人违约的，在以下款项中选择：
(1)已经向丙方交付定金的，不得索回定金;
(2)按照丙方在本合同中应当获得的佣金予以赔偿;
(3)按照本合同标的物总价款的 %赔偿于丙方。
(4)_________。
第十三条 合同的解除
1、当事人就解除合同协商一致的;
2、因不可抗力致使合同目的不能实现的;
3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的.行为表明不履行主要义务的;
4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在_________个工作日内仍未履行的;
5、当事人一方因其他原因致使合同目的不能实现的。
第十四条 声明及保证
甲方：
1、甲方有权签署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
乙方：
1、乙方有权签署并有能力履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
丙方：
1、丙方有权签署并有能力履行本合同。
2、丙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对丙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
第十五条 保密
甲乙丙三方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于他方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或三方另有约定的除外。保密期限为_________年。
第十六条 通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及三方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下：_________。
3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第十七条 合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙、丙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知其他方，征得他方同意后，三方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经三方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第十八条 合同的'转让
除合同中另有规定外或经三方协商同意外，本合同所规定三方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
第十九条 争议的处理
1、本合同受_法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由三方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第二十条 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时，三方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，三方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则三方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4、本合同所称
第二十一条 合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同三方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十二条 补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙丙三方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第二十三条 合同的效力
1、本合同自三方或三方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2、有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份，三方各执_________份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：____________ 委托代理人(签字)：_________ 委托代理人(签字)：___________ 开户银行： 开户银行：____________________
账号：
签订地点：
_________年____月____日
丙方(签章)：
开户银行：
账号：
签订地点：
_________年____月____日
账号： 签订地点： _________年____月____日
工程中介合同 第12篇
甲方（中介方）：____________________________
乙方（产品工程服务方）：____________________________
项目说明：____________________________
经甲乙双方协商，针对上述工程项目，特定如下协议：
1．针对此项目工程，若经甲方介绍，使用乙方公司施工，乙方公司将按合同额（除税后价）提取介绍费给甲方。
2．具体提成办法：乙方公司与主工程方签订工程协议书后，乙方公司需按照本协议所约定将中介费用一次性支付与甲方。
3．此工程项目，若主工程方没有使用乙方公司施工，此协议将自动终止：
4．此项协议只针对上述工程项目，其它无效。
5．违约责任：如果乙方经甲与介绍与主工程方接触而无视甲方视为违约，应支付上述同等报酬200％的违约金。
6．此协议一式两份，甲乙双方各持一份，各具法律效力。
7．协议解决方式：如出现纠纷双方协商未果，应直接交由上饶市人民法院裁定。
甲方：____________________________乙方：____________________________
签字：____________________________签字：____________________________
签字时间：___年___月___日
工程中介合同 第13篇
中介合同是中介人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。中介合同中，中介人的主要合同义务是向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，当订立合同的目的实现后，中介人有权收取委托人的报酬。对此，《_民法典》明确规定：委托人在接受中介人的服务后，利用中介人提供的交易机会或者媒介服务，绕开中介人直接订立合同的，应当向中介人支付报酬。
因此，合法有效的中介合同受到法律保护。
工程中介合同 第14篇
按照是否需经强制招投标程序，分为强制招标建设工程和自愿招标建设工程，强制招标建设工程即法律规定必须通过招标与投标程序的建设工程。自愿招标建设工程系私人住宅建设、民间和外商投资的商品住宅项目等建设工程。
根据招标投标法及其实施条例、国家发展改革委2018年第16号令《必须招标的工程项目规定》的规定，强制招标工程系具有公共属性，项目资金属于国有资金、政府投资或者项目涉及公共利益或公众安全，并且达到法律规定规模的建设工程项目。［8］因强制招投标工程涉及公共属性或者涉及公共资源的项目，法律专门强制设置了一套公平竞争、开放透明的交易机制，鲜少有第三方通过居间服务主宰工程承包权走向的空间，因此，施工主体需按照法定程序进行招投标才能获得工程的承包权。
而对于自愿招标建设工程，发包人大多属于私主体，其享有对工程的自由处分权，通过何种途径发包工程系权益的自我处分。若通过第三方中介服务的形式发包工程，可以进一步压缩工程成本，寻找更为优质的承包人，实为一举两得的利事。可以说，自愿招标建设工程存在更多第三方主体从事中介服务的空间和优势。因此，介绍强制招投标工程的合同，应为无效；介绍属于自愿招标工程合同的，应为有效。
工程中介合同 第15篇
首先，承包人非法转包，违法分包的，中介合同无效。根据建筑法及相关司法解释的规定，承包人将工程进行非法转包、违法分包的，建设工程施工合同无效。这些法律规定系强制性规定，可以作为否定合同的效力的依据。如建设工程系通过第三方中介的方式进行非法转包、违法分包的，该中介合同因违反建筑法等法律的强制性规定，应为无效合同，不受法律保护。
其次，工程中介人的准入门槛无限制，不构成合同无效的理由。《经纪人管理办法》第二条规定：“本办法所称经纪人，是指在经济活动中，以收取佣金为目的，为促成他人交易而从事居间、行纪或者代理等经纪业务的自然人、法人和其他经济组织。”基于此，工程中介人的特征符合上述规定的经纪人定义，工程中介人应受《经纪人管理办法》的调整，符合规定的资格要求。
但是，其中第十条第二款规定：“法律、行政法规规定经纪执业人员执业资格的，经纪执业人员应当取得资格。”《经纪人管理办法》实则将有关经纪执业人员执业资格的位阶要求提高至法律、行政法规的规定，然而，纵观建设工程领域，并无法律和行政法规对工程中介人人的资格作出限制，且该《经纪人管理办法》系国家工商行政管理总局令颁布，其位阶仅系部门规章，自然不能作为否定合同效力的依据，因此，不能以中介人未取得执业资格为由否认中介合同的效力。
最后，中介报酬的性质不能作为否定工程中介合同无效的事由。对于中介报酬性质的裁判立场，最高人民法院曾在《关于承包单位介绍工程索要信息费如何处理问题的复函》中明确表示：“1987年2月10日城乡建设环境保护部、国家工商行政管理局所颁发的《关于加强建筑市场管理的暂行规定》第七条已明确规定：“承发包工程必须严格遵守国家政策、法规，严禁行贿受贿、索取回扣、弄虚作假。不准任何单位或个人私自介绍工程收取工程'介绍费’。”胡某向梁某索要“信息费”的行为违反了上述规定，其诉讼请求应予驳回……然而，1991年《建筑市场管理规定》第三十三条废止了上述《关于加强建筑市场管理的暂行规定》。因此，已不能将此规定作为否定中介报酬合法性的依据。
即便如此，《建筑市场管理规定》仍对中介报酬持否定态度。其中第五条规定：“任何单位和个人都不得在承发包活动中行贿受贿或收受“回扣”，不得以介绍工程任务为手段收取费用。”暂且不予讨论其否定中介报酬的立场和理由，就《建筑市场管理规定》本身的位阶而言，其系_、国家工商行政管理局部门发布，属于部门规章，亦不能构成否定合同效力的位阶要求。因此，不能以部门规章对中介报酬的禁止性规定作为否定工程中介合同效力的依据。
工程中介合同 第16篇
甲方(介绍方)：
乙方(产品工程服务方)：
工程名：xx大厦消防工程
经甲乙双方协商，针对上述工程项目，特定如下协议：
1．针对此项目工程，若经甲方介绍，使用乙方公司设备，并从乙方公司订货，乙方公司将按合同额5％(除税后价)提取介绍费给甲方。
2．具体提成办法：乙方公司收取订货款后，按收取同比例提给甲方，当乙方公司收取到合同额95％货款后，将全部提清介绍费给甲方。
3．此工程项目，若没有使用乙方公司设备，没有从乙方公司订货，此协议将自动终止：
4．此项协议只针对上述_丁程项目，其他兀效。
5．违约责任：如果乙方经甲与介绍与有关公司接触而丢开甲方视为违约，应支付上述同等报酬200％的违约金。
6．此协议一式两份，甲乙双方各持一份，各具法律效力。
7．协议解决方式：如出现纠纷，双方应将纠纷交广州市海珠区法院审理。
甲方： 乙方：销售公司
签字： 签字：
签字时间：xx年xx月xx日
工程中介合同 第17篇
鉴于： xxx公司(以下简称甲方)与 先生(以下 简称乙方)通力合作，就承包“中国建设银行四川分行金融运转中心工程”一事，达成以下合作协议。
甲方的权利和义务：
一、甲方保证为承包该工程建设项目所提供的资质和有关资料真实，合法。
二、甲方为配合乙方的工作，指定专人负责沟通联络，并承诺配合乙方支付相关的差旅费，招待费等费用。
三、在本协议签订后两日内，首先向乙方支付诚信金三百万元人民币，并按乙方要求汇入指定帐户。
四、为感谢乙方的大力合作和辛苦劳动，甲方同意按工程总投资金额的4%做为劳务费和合作奖励金保证开工后三个月内分期支付给乙方，可以提前付清，具体情况双方另行协商。
五、甲方确认乙方是该工程项目签约的唯一合作伙伴。甲方有权向乙方询问该项目运作的进展情况，并有权提出合理化建议和意见。 乙方的权利和义务：
一、乙方在签定本协议并收到甲方的诚信金后，积极为甲方总承包该项目而努力工作，做好甲方与建设银行总行相关负责人直接洽谈，促使甲方尽快进入实质性工作。
二、乙方应全力协助甲方完成该项目的招、投(议)标事宜，并确保甲方对该项目投标成功。
三、乙方应为甲方在取费标准，预算金额等方面做出努力(确保甲方按一类取费)，为甲方争取利益的最大化。但项目的总投资及标准以签定正式合同为准。工程保证金交纳标准及交纳时间按照正式合同约定执行。
批复的待建工程。
五、方如果没有按照本协议约定，在30个工作日内完成该项目的正式签约，乙方应无条件的在5个工作日内退还全部诚信金三百万元给甲方，过期视为违约，乙方应承担相应的违约责任。违约责任：
甲乙双方的任何一方未按照协议执行，所造成的相关损失由违约方承担(国家政策变动或建总行计划变动及大自然的不可抗力所造成的结果，双方均不负任何责任，乙方应无条件的在5个工作日内退还甲方诚心金，乙方产生的费用，双方另行协商)。
其他：
一、本协议白签定之日起，甲乙双方签字盖章后生效。
二、本协议一试四份，甲、乙双方各持两份，均有同等法律效力。
三、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行商议确定，并做为本协议的附件存在，与本协议具有同等法律效力。
甲方签字：xxx 乙方签字：xxx
身份证号：xxx 身份证号：xxx
日期：
工程中介合同 第18篇
天行盛公司为某厂房的建设单位，原告顾某与挂靠天行盛公司的马某相识。经原告顾某介绍，将涉案工程的水电安装工程交由被告董某施工。2017年3月4日，被告董某与案外人马某签订分项工程承包合同一份。
2017年4月5日,被告董某与原告顾某手写“合同”两份，一份内容为“水电工程款共计24万元（贰拾肆万元）其中有顾某1万元（壹万元整）按施工合同中进度付款顾某董某2017年4月5号”。另一份内容为“水电工程款共计24万元（贰拾肆万元）其中有顾某3万元（叁万元整)按施工合同中进度付款顾某董某2017年4月5号”。原告董某以请求被告支付介绍费4万元及利息诉至法院。
一审法院认为：居间合同作为一种诺成、双务和不要式的合同，只要委托人与居间人意思表示一致即可成立。从双方从事的民事行为能够推定双方有订立居间合同意愿的，或者双方没有书面合同，但一方实际履行主要义务，对方接受的，居间合同法律关系成立。本案中，经原告顾某介绍，被告董某与涉案工程的实际承包人马某签订涉案工程的承包合同，约定的承包价格也在其居间合同约定的价格之上，原告顾某已经履行了居间合同的主要义务，被告董某应当支付中介服务费4万元。
二审法院认为:从董某与案外人马某签订《分项工程承包经济合同》及向顾某出具手写“合同”的时间先后及内容显示，存在顾某将水电工程涉案工程介绍给董某施工，双方存在居间合同关系，且董某亦认可居间费用为4万元。该居间合同系双方当事人的真实意思表示，合法有效。顾某作为居间人促成了涉案合同成立，董某应当按照约定支付报酬，一审判决并无不当。［3］
2.按照合同约定工程价款为计算基数，中介报酬约定过高，由总价款的5%调减至1%
案例4：
2004年5月14日，胡某(甲方)与航空港公司某分公司(乙方)签订一份居间合同，甲方受乙方委托在联系某温泉宾馆等项目工程，双方协商约定：如经甲方努力，促成乙方中标，乙方愿意按签订工程合同（包括以后三年内续签的第二、三期工程合同金额在内）的总金额提取百分之五的金额，作为偿付甲方信息费、中介费、劳务费、开销费、奖金等项居间报酬；并约定了付款方式。该合同左下方载明：“某商业广场项目工程，只要我公司中标，同意不另签居间合同，仍按此居间合同之约定,付给居间报酬。”
后胡某积极促成航空港公司某分公司有关人员与某商业广场项目工程的有关人员的约谈合作事宜。2007年9月6日，承包人航空港总公司与发包人联盛公司签订建设工程施工合同，航空港总公司取得某商业广场地下室工程土建及所有安装工程的承包权。胡某以要求请求判令航空港总公司及其某分公司共同支付居间报酬7435781元等诉至法院。
一审法院认为：我国法律没有禁止建设工程承包合同的居间。居间招标公告虽为公开事项，但并非公开事项即众所周知。因此,公开招标的事项也存在向他人报告招投标和订立合同机会的情形，投标人也可以将自己在投标活动中所办理的投标事项委托他人代理或者协助进行。胡某与航空港总公司所签订的居间合同并不违反法律规定。后涉案合同上备注“某商业广场项目工程,只要我公司中标，同意不另签居间合同，仍按此居间合同之约定,付给居间报酬”，应视为双方就某商业广场项目工程达成居间协议，构成居间合同法律关系。胡某积极与联盛公司人员魏某联系，并将某商业广场工程项目的信息告知莫某，促成魏某与莫某约谈合作事宜，对合同的最终订立起到了一定作用,航空港总公司应当支付相应的居间报酬。
当事人双方约定按签订工程合同总金额提取5%的金额作为居间报酬标准，我国法律虽未对居间报酬作出明确规定，但居间人的居间报酬应按照公平合理的原则确定。鉴于当事人双方约定标准在本案所涉建设工程承包合同标的的收益中所占的比例过高的实际情况，一审法院对居间费用适当酌减为工程合同总金额的1%计算居间报酬。
二审法院认为：本案当事人双方约定按签订工程合同总金额提取5%的金额作为居间报酬标准，我国法律虽未对居间报酬的标准作出明确规定，但居间人的居间报酬应按照公平合理的原则确定，鉴于当事人双方约定标准在本案所涉建设工程承包合同标的的收益中所占的比例过高的实际情况，一审法院对居间费用适当酌减为工程合同总金额的1%计算居间报酬。结合本案已经查明的事实，综合考虑居间人胡光明付出的劳动和承担的风险,一审法院将当事人约定工程合同总金额5%的居间报酬减为1%,符合公平原则，并无明显不当。［4］
3.按照合同约定工程价款为计算基数，中介报酬过高，由总价款的调减至10%
案例5：
刘某得知某酒店要进行装修的信息后,与取得某木业公司联系，促成了该公司与某深圳公司就酒店项目签订《采购合同》,合同约定某深圳公司向某木业公司购买门、柜等固装家居（被告负责安装）。
2017年1月3日，某木业与某深圳公司公司签订《工程代理合作协议》，约定就刘某代理被告承揽业务事宜达成合作协议，某木业公司同意将某酒店客房木门及固装家居定制产品合同总价5827880元下浮至合同总价4709626元，差价让利于刘某1118254元，某木业公司同意将某酒店大堂/公区木门及固装家居定制产品合同总价559076元下浮至合同总价440161元，差价让利于刘某118915元。后某木业公司未支付约定的费用，刘某以要求某木业公司支付欠款381048元及利息诉至法院。
法院认为：法律并没有禁止装修工程承包合同的居间。涉案《工程代理合作协议》没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。
二、司法实例的裁判思路总结
通过梳理以上案例，总结出司法实践中关于建设工程介绍费的性质、工程中介合同的效力以及中介报酬的确定等问题形成了如下裁判共识。
（一）工程中介报酬的性质
在建设工程领域，工程介绍费，也即居间费、咨询费、信息费等。工程介绍费属于《合同法》第四百二十六条规定的居间报酬，《民法典》第九百六十一条规定的中介报酬，是中介人根据自身劳动应获得报酬，具有合法性。除此之外，还存在另一种说法，因建筑工程承、发包市场历来为腐败高发领域，以行贿手段承揽工程的案例比比皆是，［6］工程居间费用成为行贿、受贿违法行为的载体和途径，居间费与贿赂款似无二致，天然具有非法性。
（二）工程中介合同的效力
关于工程中介合同效力的问题，存在两种裁判思路：认可工程中介合同有效或否定合同的效力。合同有效的，委托人应当按照合同约定支付报酬；合同无效的，自始无效，中介人诉请支付报酬的，不予支持。
工程中介合同 第19篇
甲方(介绍方)：
乙方(产品工程服务方)：
工程名：
大厦消防工程
经甲乙双方协商，针对上述工程项目，特定如下协议：
1．针对此项目工程，若经甲方介绍，使用乙方公司设备，并从乙方公司订货，乙方公司将按合同额5％(除税后价)提取介绍费给甲方。
2．具体提成办法：乙方公司收取订货款后，按收取同比例提给甲方，当乙方公司收取到合同额95％货款后，将全部提清介绍费给甲方。
3．此工程项目，若没有使用乙方公司设备，没有从乙方公司订货，此协议将自动终止。
4．此项协议只针对上述_丁程项目，其他兀效。
5．违约责任：如果乙方经甲与介绍与有关公司接触而丢开甲方视为违约，应支付上述同等报酬200％的违约金。
6．此协议一式两份，甲乙双方各持一份，各具法律效力。
7．协议解决方式：如出现纠纷，双方应将纠纷交____市____区法院审理。
甲方：
乙方：
签字：
签字：
签字时间：____年____月____日
工程中介合同 第20篇
甲方：(居间人)
联 系 地 址： 乙方：(委托人) 联 系 地 址：
甲乙为了发挥双方的优势，根据《_合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、甲方接受乙方委托，向乙方提供关于工程项目的信息并最终促成乙方与建设单位签订工程项目的专业承包合同。
二、甲方的义务
1、甲方须向乙方提供有关工程项目的信息，并有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察及相关商务事宜。
2、甲方承诺向乙方提供的关于工程项目的有关信息真实可靠。
三、乙方义务
1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业承包合同。乙方因履行合同而产生的权利和义务，与甲方无关。
3、如果居间成功或提供工程信息有效，则乙方应按本协议约定，向甲方支付居间报酬。
四、居间报酬金额、支付时间和支付方式
1、 项目居间费用总额 = 项目信息费 + 项目提成。
A、项目信息费
装修面积300㎡-700㎡(含)/项目，1000元/项目;装修面积700㎡/项目，1500元/项目。
B、 项目提成：净合同额的3%，5%
1) 居间人仅提供工程信息，不引荐和建设单位直接洽谈，居间成功提成3%。
2) 居间人，引荐和建设单位直接洽谈并参与到合同谈判中，居间成功提成5%。
3) 净合同额指除去建设单位等返点，税金后的合同额。
4)居间人能协助洽谈，获得较高利润时，可协商项目提成额度。
2、 项目信息费发放：乙方参与建设单位报价，且报价后客户可跟踪，报价后两周内发放。
3、 项目提成发放：项目签订合同后按照进度款比例逐次发放，每次发放为进度款入账一周内，或项目验收完毕后一次性发放，具体采用那种方式甲乙双方可另行约定。
4、 乙方可以转帐或现金的方式支付。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
六、协议终止
1、本协议签字生效后，有效期一年。
七、其他事项
1、甲方不得将本协议委托事项进行转委托。
2、本协议一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 法定代表人或委托代理人： 联系方式： 联系方式：
协议签订地： 协议签订日：
工程中介合同 第21篇
甲方(委托人)：_____________________乙方(居间人)：_____________________
联系地址：_________________________联系地址：_________________________
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《_合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就引荐____________“____________ ”消防工程项目给甲方和____________单位直接洽谈，(以下“____________”简称“____________”)向甲方提供“____________”的重要信息，并最终促成甲方与“____________”签订消防工程合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与“____________”公司未签订书面的`工程合同，视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关____________公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对“____________”公司进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于“____________”公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。
3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成“____________”公司将消防工程承包给甲方。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和“____________”公司单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和“____________”公司所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为____________万元。
2、本协议签订后3个工作日内，甲方向乙方支付居间报酬____________万元，存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与“____________”公司签订工程承包协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内，甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴，此款归乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起，____________个工作日内，乙方没有促成甲方与“____________”公司签订工程承包合同，视为乙方居间不成功，乙方应将居间报酬万元退还甲方。
4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定：甲方负责保管账户的法人专用章，乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间，甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前，乙方不得对法人专用章进行挂失处理。
5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后，应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务，实际取得居间报酬后，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行承担。
五、居间报酬的承担
居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。
六、诚信原则
1、如果甲方与____________________公司在本合同委托期内，未能达成股份转让协议，没有征得居间方的书面同意，甲方不应再与____________________公司进行协商并签订股份转让协议，否则居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。
2、如果甲方以相关企业或在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与____________________公司签订股份转让合同，居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。
3、本合同的有效期(委托期)为____________个工作日(自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动____________________公司与甲方进行实质性洽谈，并协助甲方和____________________
公司达成实质性成交合同。
七、本合同解除的条件
1.当事人就解除合同协商一致;
2.因不可抗力致使不能实现合同目的;
3.在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;
4.当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;
5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
八、合同终止
1、本合同签字生效后，在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起，____________个工作日内，乙方仍未完成居间任务促成甲方与____________________公司签订股份转让协议的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
九、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地法院处理。
十、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
十一、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)：______________乙方(盖章)：____________
法定代表人或委托代理人：_________________________
? ? ? ?法定代表人或委托代理人：_________________________
合同签订地：______________________________________
合同签订日：______________________________________
工程中介合同 第22篇
甲方（介绍方）：
乙方（产品工程服务方）：
工程名：xx大厦消防工程
经甲乙双方协商，针对上述工程项目，特定如下协议：
1、针对此项目工程，若经甲方介绍，使用乙方公司设备，并从乙方公司订货，乙方公司将按合同额5%（除税后价）提取介绍费给甲方。
2、具体提成办法：乙方公司收取订货款后，按收取同比例提给甲方，当乙方公司收取到合同额95%货款后，将全部提清介绍费给甲方。
3、此工程项目，若没有使用乙方公司设备，没有从乙方公司订货，此协议将自动终止：
4、此项协议只针对上述_丁程项目，其他兀效。
5、违约责任：如果乙方经甲与介绍与有关公司接触而丢开甲方视为违约，应支付上述同等报酬200%的违约金。
6、此协议一式两份，甲乙双方各持一份，各具法律效力。
7、协议解决方式：如出现纠纷，双方应将纠纷交广州市海珠区法院审理。
甲方：乙方：xx销售公司
签字：签字：
签字时间：________年____月____日
工程中介合同 第23篇
发包方(以下称甲方)：
承包方(以下称乙方)：
根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就(填工程名称)协商一致，订立协议并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程范围及内容：
工程量：平方米
承包形式：
三、工期：
1、开工日期：
2、竣工日期：
3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。
四、质量标准采用下列：
1、工程质量达到市优奖;
2、工程质量评定等级为优良;
3、符合国家质量验收标准;
4、双方约定的标准、具体为：
五、合同价款
本合同工程价款结算采用下列种方式，且本工程支付工程款一律以_结算。
1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议
2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行：
(1)工程预算价：(工程结束后按实结算)
工程单价:(含外运等其他一切费用)
(2)所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。
(3)若涉及工程变更及增加工程量的.，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。
(4)变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。
(5)取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。
(6)工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。
(7)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。
六、付款方式(本工程支付工程款一律以_结算。
1、本工程预算款为：扣回工程预付款的方式为:
2、工程款按方式支付，具体为：
(1)本工程无预付款;
(2)按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的xx%;
(3)总工程款的%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，待工程竣工验收合格保修期满后付清给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。
七、材料、设备供应：
八、质量及验收
1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。
2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于小时，负责处理工程上有关事务。
3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。
4、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。
5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。
7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式份。
8、其他约定：按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。
九、施工组织与工期
1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的xx%支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。
3、项目经理：现场代表(乙方)：
监理：现场代表(甲方)：
4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决。
十、安全及文明施工与管理
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。
5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
十一、甲方责任
1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。
2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
3、履行其它本协议约定的义务以及负责
十二、乙方责任
1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。
3、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修，日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减。
6、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。
十三、违约责任
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每天按1000元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
十四、附则
1、本协议经双方签章后生效。
2、本协议于年月日在签署。
3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方(签章)：法定代表人：
授权代表(签字)：(字)：
年月日
乙方(签章)：
法定代表人：授权代表(签章)
年月日
工程中介合同 第24篇
因违反《招标投标法》第六条、第三十八条、第五十八条，《建筑法》第二十八条、第二十一条、第二十二条，最高人民法院《关于给承包单位介绍工程索要信息费如何处理问题的复函》［7］，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条的规定，若系经过招投标的工程，或将工程介绍转包的，以转包目的而订立的居间合同属于以合法形式掩盖非法目的，且违反法律、行政法规的强制性规定，应为无效。当事人因介绍工程，索取居间报酬形成工程中介合同的，应为无效。
工程中介合同 第25篇
《最高人民法院关于承包单位介绍工程索要信息费如何处理问题的复函》、1991年《建筑市场管理规定》第五条的规定否定了工程中介费的合法性。究其原因，建筑市场易发腐败，以行贿的非法手段操控工程的发、承包的现象常见、易发，导致工程介绍费的外衣下往往隐藏着行贿、受贿的非法交易。因此，否定中介报酬的合法性，实则出发点在于净化建筑领域风气，稳固建筑市场的交易秩序。
然而，讳疾忌医的做法不可取，一概而论的否定中介报酬，实则是消弭了建筑市场的活力和潜力，以牺牲建筑市场的可持续发展为代价。因此，应明确建设工程中介合同的裁判立场，以分类处置的原则严格划清合法与非法的界限，审慎识别中介行为的性质，方能兼顾建筑市场长远发展与杜绝工程中介违法行为的平衡。
若确有证据证明中介行为系借用特定关系提供媒介服务，以中介为名进行变相行贿，扰乱建筑市场秩序的，应认定为以合法形式掩盖非法目的行为，工程中介合同无效。［9］若工程中介人系从事正常工程中介行为的，应认定合同有效，保护中介人获得报酬的权利。
（二）明晰中介报酬的标准
工程中介合同有效，中介人依约完成工程中介服务的，应获得相应的报酬。关于工程中介报酬的标准，法律未明确规定。司法实践中，对工程中介报酬应采取何种裁判立场，采取何种原则和标准确定中介报酬的高低，应予明确。
工程中介合同 第26篇
甲方：
乙方：
乙方委托甲方策划中介XXXXX(XXXX)一级公路建设工程(一标段)K000+000至K000+000施工项目，经友好协商，签定如下协议，共同严格履行。
一、甲方责成专人负责前期联络、了解情况，寻找可靠关系，联络乙方同项目单位领导见面，并从中策划，帮助乙方同项目单位签定施工协议或合同。
二、中介成功，合同签定之日，乙方付给甲方中介费(项目合同金)额XX%;项目施工单位预付乙方工程款5日内，乙方再付给甲方中介费XX%。
三、甲方帮助乙方联系中介业务过程中发生的一切费用由乙方承担，甲方该不负责。
四、甲方帮助乙方联系业务成功并签定了有关协议，乙方不能按协议规定按时支付中介费用，同意甲方从项目单位拨付的工程款中代扣。
五、此协议一式两份，从签定之日起生效。未尽事项，另行协商。若有争议，提请XXXX市中级人民法院仲裁。
甲方代表签字: 乙方代表签字:
工程中介合同 第27篇
甲方（建 设 单 位）： 乙方（中介咨询单位）： 工程项目名称： 工程项目地址：
为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据省政府第308号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。
第一条 甲乙双方责任
（一） 严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。
（二） 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。
（三） 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四） 发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
（五） 发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。
第二条 甲方责任
（一） 甲方作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的甲方责任
（二） 甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨
询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的'旅游、考察等给付财物以外的其他手段。
（三） 甲方人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（四） 甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。
（五） 甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事或干涉与乙方有关的中介咨询服务。
（六） 甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。
第三条 乙方责任
（一） 乙方承诺：严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担中介咨询服务业务。
（二） 乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。
（三） 乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动，不向甲方单位及个人提供通讯工具、交通工具、和高档办公用品。
（四）乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。
（五）乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉中介咨询服务业务的要求。
第四条 违约责任
（一） 甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机
关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。
（二） 乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。
第五条 协议生效
本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。
第六条 协议法律效力
本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
第七条 协议份数
本协议一式 伍 份，双方各执 两 份。在签订后与工程建设合同一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定（委托）的部门（机构）备案一份。
甲方:(公章): 乙方:(公章):
武汉新纪工程咨询有限公司
地 址： 地 址：
武汉市江岸区胜利街128#
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
20xx年 月 日 20xx年 月 日
