配电柜安装合同 第1篇
（1）UPS安装
槽钢、角钢先调直找正后,焊接成如下图所示的散力架,再根据设备固定螺栓的间距，钻出固定孔，对焊接部位除锈并做防腐处理。用人力及滚杠将UPS主机就位到散力架上,找平、找正后将UPS主机固定牢固。
1） 蓄电池外壳应无裂纹,损伤,变形,漏液等现象。
2） 蓄电池的正,负端柱必须极性正确,并无变形;滤气帽或气
孔塞的通气性能良好。
3） 连接板,螺栓及螺母应齐全,无锈蚀。
4） 蓄电池安装应平稳,间距均匀;同排的蓄电池应高度一致,
排列整齐。
5） 根据厂家提供的说明书和技术资料,固定列间和层间的蓄
电池的连接板, 操作人员必须戴胶布手套并使用厂家提供的
专用扳手连线。
6） 并联的电池组各组到负载的电缆应等长,以利于电池充放
电时各组电池的电流均衡。
7） 极板之间相互平齐,距离相等,每只电池的极板片数符合产
品技术文件的规定。
8） 蓄电池之间应采用专用电缆连接,线端应加接线端子,并压
接牢固可靠。
（2）配电柜安装
1）端子排安装牢固，端子有序号，强、弱电端子隔离布置，
端子规格与芯线截面积大小适配。
2） 二次回路连线应成束绑扎，不同电压等级、交流、直流线
路及计算机控制线路应分别绑扎且有标识。
3） 配电柜的、UPS主机、空调、新风机、配电柜1、2的配线
严禁使用开口鼻子。配电柜到配电柜的多股芯软线，敷设长度留不小于15CM的裕量。
4） 配电柜上的母线其相线应用颜色标出，A相应用黄色；B相
应用绿色；C相应用红色；中性线 N 相应用蓝色；保护地线（PE 线）应用黄绿相间双色。
（3）新风机安装
1） 新风机进风管、熔断型防烟防火阀、调节装置等，均应有单独支撑。
2） 心线以进出口管道中心为准，纵向中心线以传动轴为准，其偏差不得大 于±5mm。
3） 新风机的标高以传动轴为基准点，其偏差不得大于±1mm。
4） 新风机应与支撑固定牢固，横平竖直。
5） 试机停车检查时，则应检查一下新风机，如螺栓和螺母松动现象，要立即进行紧固。
（4）风管的安装
操作要点：
1） 按照设计图纸找出风管所处的位置及走向，参照土建给出
的基准线确定风管底标高。
2） 标高确定后，按风管所在空间的位置及周围环境，确定风
管 支、吊、托架形式。
3） 设置吊点：根据吊架形式布置吊点，膨胀螺栓法安装吊杆
与横档托架。
4） 支、吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处，以免妨碍
操作。吊架不得直接吊在法兰上。
5） 需要安装的风管在地面连成一定的长度，然后采用吊装的
方法就位；也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。一般安装顺序是先干管后支管。
① 按设计要求选择法兰垫料，擦拭掉法兰表面的异物和积水。
② 法兰垫料不能挤入或凸入风管专，否则会增大流动阻力， 增加管专积尘。
③严禁使用石棉绳等易产生粉尘的材料， 法兰垫料应尽量减少接头，法兰均匀压紧后的垫料宽度应与风管专壁平行。
④ 法兰连接后严禁往法兰缝隙专填塞垫料。
⑤ 法兰连接时， 按设计要求确定垫料后， 把两个法兰先对正， 穿上几个螺栓并戴上螺母，暂时不要紧固。然后用尖头圆钢塞进穿不上螺栓的螺孔中，把两个螺孔撬正，直到所有螺栓都装上后，再把螺栓拧紧。为了避免螺栓滑扣，紧固螺栓时应按十字交叉、对称均匀地拧紧。特别注意：连接好的风管， 应以两端法兰为准，拉线检查风管连接是否平直。
（5）单联单控翘板开关安装高度为距抗静电地板米
购货单位：（以下简称甲方）
供货单位：（以下简称乙方）
签订日期：
签订地点：
为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间名称、商标、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价、金额、提交货时间及数量。合计人民币金额 元。
第二条 产品的质量标准，按下列第项执行：
（1）按国家标准执行；
（2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；
（3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行；
（4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收：
第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1、产品的交货单位： 。
2、交货方法，按下列第项执行：
（1）乙方送货
（2）乙方代运
（3）甲方自提自运。
3、运输方式： 。
4、到货地点和接货单位（或接货人）。
5、现场卸货由 负责。
6、产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：
第五条 产品的交（提）货期限：
第六条 产品的价格与货款的结算
1、产品的价格，双方商定为 元。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。
2、产品货款的结算：
第七条 验收方法：
（1、验收时间；2、验收手段；3、验收标准；4、由谁负责验收和试验；5、在验收中发生纠纷等等。）
第八条 对产品提出异议的时间和办法
1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在 天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2、如甲方未按规定期限提出书面异议的（在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议），视为所交产品符合合同规定。
3、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
4、乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条 乙方的违约责任
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 %（通用产品的`幅度为1—5%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。
2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
3、乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，乙方应当负责赔偿。
4、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
5、乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
6、产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。
7、乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。
甲方（盖章） 乙方（盖章）
代表人签字： 代表人签字：
精密空调搬运到位后进行电源线及信号线的连接：
（1）电缆走向横平竖直，电缆绝缘层无破损；
（2）信号线与电源线分开绑扎，绑扎间距应大于 150mm;
（3）室专外机之间电源线与信号线须用JDG金属管加以保护及固定。
进水路连接与排水管连接： 精密空调的进水由九层楼板打洞到八层，沿八层顶部一直连接到八层卫生间的进水。精密空调的冷凝水与地漏的回水由九层楼板打洞连接到八层，排到主楼冷凝系统的八层冷凝水管中。
1．管道打压应以 开始稳压 10 分钟后，无泄露压力可进行 恒压保压试验， 保压时间 12 至 24 小时，6h 的压降不应超过 1％,温差不大于 5℃时，前压降应小于 MPA，其余时间应能保持压力稳定；
2．系统压力试验通过后，可以对系统抽真空，抽真空时间长短视真空泵大小及管路长短湿度大小而定。将系统抽真空，真空度达至 101Kpa。
3.系统开机调试，由专业人员负责充注制冷剂氟利昂，调试设备。
4.现场培训：工程师负责对用户进行现场培训，培训专容包括：介绍设备各关键部件；设备工作的原理；正确开关机；日常维护操作；一般报警故障处理等。
5.材料质量要求：
a 冷媒铜管使用脱氧紫铜管外观笔直、光亮；无油污和发乌、发黑等严重氧化现象； 无裂纹、无伤痕等缺陷；
b 冷媒铜管端口管壁厚薄均匀一致；
c弯头、直接头端口管壁厚薄均匀一致；无毛边、飞刺；
d 保温管外观标识清晰,端口管壁厚薄均匀一致， 管壁柔软， 弹性良好，无瘪泡及起泡等缺陷；
e 空调设备电源应采用铜芯线缆，并且必须是正规厂家的 RVVZ 阻燃电缆，电缆截面应满足空调设备的满负荷运行；
f 电缆外护套无破损、无伤痕等缺陷；电缆芯线明亮光泽，具有紫铜色，无发乌、发黑等严重氧化现象。
6.完整的安装档案
a 现场勘测报告；
b设备验收单；
c工程进度表；
d施工安全协议；
e设备竣工图纸；
f设备验收报告。
A. 施工进度的管理
B. 安保系统图
C. 系统线缆敷设
D. 主要设备安装
买方： 卖方：
根据《^v^合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守。合同条款如下：
一、标的、数量、价款及交货期
控制箱合同价
电器元件价格明细表
配电箱设计型号：4KW+3KW
配电箱设计型号：4KW+3KW
电器元件价格明细表
配电箱设计型号：2KW
电器元件价格明细表
配电箱设计型号：11KW
二、合同价款：本合同价格即合同总价为人民币壹万叁仟伍佰贰拾伍元肆角陆分(小写￥元)。本合同价格包括合同设备包装、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的检验费、税费、装卸费、运输费(从制造厂至项目施工现场)、安装费、调试费及保险费等。
三、交货时间：合同签订生效之日起20天 四、交货地点：海南博鳌国宾馆工地现场 五、交货方式：卖方送货 六、所有权的转移
1、货物的所有权在货物到达买方工地且买方支付到货款后，由卖方转移至买方。 2、在货物所有权转移到买方之前，卖方需对货物的所有直接或间接损失负责，所有权转移给买方后由买方负责。
七、付款方式：
1、货全部送到工地，安装完毕，且经相关部门验收合格，并按国家有关规定提供完整的竣工资料后买方一次性支付合同总价的95%。
2、余合同总价的5%，买方于一年质保期满后7个工作日内支付给卖方。
3、买方支付款项时，卖方应向买方出具相应金额的发票，否则买方有权拒绝付款。 八、交货文件：
1、出货后，卖方须以电邮、传真或快递的形式向买方提供发货清单复印件一份。 2、装运货品时，卖方须将操作手册、图纸各一份一并装入箱内。 3、卖方在货物到货后需向买方提供到货清单、质量证明书等。 4、收货人： 电话: 九、运输包装：
1、卖方负责安排运输和支付运费，以确保按合同规定的交货期按时交货。在运输过程中由于运输原因造成的任何货物损失由卖方承担。
2、所有货物须一次直达装运。如果由于卖方少发货或其他任何卖方失误造成实际发货次数多于合同规定的次数，由此造成的运输费用，均应由卖方负担。
十、质量要求及验收标准：
1、卖方应确保所提供的货物符合国家、行业及厂家出厂标准。
2、卖方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，且进货渠道合法。产品具备出厂合格证。并完全符合国家规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
十一、保修与维修
1、保修：保修期一年。对于保修期内的工程质量问题，卖方应在买方发出保修通知后十个工作日内维修完毕，如卖方在此期间无法修复的，买方可自行或聘用其他维修人维修，由此造成的费用由卖方承担。
2、维修：保修期经过后，卖方将以成本价提供维修。
十二、违约责任：
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请具有资质的权威机构根据双方认可的以上第9条标准对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担;货物不符合标准的，鉴定费由卖方承担，同时卖方必须在买方指定的合理时间内包修、包换、包退，且产
2、如卖方所交付的货物不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应买方指定的期限内进行更换以符合合同规定。
3、卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，卖方应支付按逾期交货部分货款的千分之五计算的违约金。逾期30天的，买方可以解除合同，并可以另行选取其他具备资格的供应商，由此产生的合同差价、管理费用(按合同总价的15%计算)由卖方承担。
4、如买方未按本合同约定按时付款，每逾期一天，买方应支付未付款的千分之五计算违约金，并顺延交货期。
5、卖方不能交货，应按不能交货部分30%的价款向买方偿付违约金，同时买方可以解除合同;货到现场，因买方原因中途退货，应按退货部分30%的价款向卖方偿付违约金。
6、在质保期内，如卖方在接到买方通知，未按本合同的规定提供相应服务的，应按合同总价款的 %向买方承担违约责任。
7、在产品质保证期内，在收到买方通知后， 卖方应在买方指定的期限内积极提供服务，如有延误造成的损失由卖方承担。
8、在产品质保证期内，如因产品质量出现问题，由卖方负责保修。若因使用不当造成的损坏，卖方负责维修，费用由买方负责。
十三、违约终止合同：
1、卖方存在如下违约情况之一时，买方有权考虑并提出终止全部或部分合同。
2、卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分货物的。
3、卖方未能履行合同规定的其他义务
4、发生上述情况且卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。
5、卖方应继续执行合同中未终止部分的义务。
6、在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方对已交货部分设备应负的产品质量责任、安装指导义务、保修责任。
7、买方将对供货的产品进行不定期地质量抽检，如发现供货产品的技术参数与招标文件中描述的产品技术参数或封样产品的技术参数不符时，买方将对所有产品作退货处理，直至终止或解除合同。
十四、解决合同纠纷方式：双方协商解决，协商期为十五天。如通过协商仍不能解决时，可向海口仲裁委员会申请仲裁。
十五、本合同壹式陆份，买方执肆份，卖方执贰份，自双方签字盖章之日起生效。
十六、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议。
买方： 卖方： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 地址： 地址： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户行： 开户行： 帐号： 帐号： 邮政编码： 邮政编码：
签订日期：
（1）摄像头电缆敷设
技术要求如下：
2）摄像头配线时应尽量避免导线有接头。
3）摄像头配线在机房专安装要保持水平或垂直。配线应加金属套管保护，线管需固定稳妥美观。
4）摄像头信号线不能与大功率电力线平行，更不能穿在同一管内。如因环境所限，要平行走线，则要远离50cm以上。
5）视频控制器的交流电源应单独走线，摄像头的信号线和低压直流电源线不能穿在同一管内，交流电源线的安装应符合电气安装标准。
（2）监控摄像机的安装方法
1) 在满足监视目标视场范围要求的条件下，其安装高度：室专离地不宜低于。
2) 摄像机及其配套装置，如镜头、防护罩。
3) 在强电磁干扰环境下，摄像机安装应与地绝缘隔离。
4) 信号线和电源线应分别引入，外露部分用软管保护。
（3）控制设备安装：
1) 控制台、机柜（架）安装位置应符合设计要求，安装应平稳牢固、便于操作维护。机柜（架）背面、侧面离墙净距离应符合维修要求。
2) 所有控制、显示、记录等终端设备的安装应平稳，便于操作。其中监视器（屏幕）应避免外来光直射，当不可避免时，应采取避光措施。
3) 控制室专所有线缆应根据设备安装位置设置电缆槽和进线孔，排列、捆扎整齐，编号，并有永久性标志。
甲方:
乙方:
根据《^v^合同法》以及其他有关法律法规规定，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
1、工程项目
工程名称： 装修工程
工程地点： 南京
工程内容： 装潢装修
2、工程价款
工程总价款： 元
如果在乙方安装施工过程中，因甲方提出的工程的更改而导致工程量增加或减少的，甲方应在全部工程完工后，由乙方凭更改工作联系单在本合同确定的工程总价款的基础上进行结算。
3、工程期限(确定工程开工日期的，按执行;未确定开工日期的，按执行。)
全部工程自 2014 年 9 月 1日开工，至 2015 年 1 月 20 日竣工。
全部工程的具体开工日期由甲方提前5天以书面形式通知乙方。甲乙双方应于开工日期确定后十五天内签订关于工程期限的补充条款。
4、甲方的义务
按合同约定的付款方式按时足额拨付工程款。
负责协调安装施工单位与土建施工单位的联系工作。
工程交付前，根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。
5、乙方的义务
乙方须严格按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及施工图纸和技术附件中的设计要求组织施工，确保质量全部达到设计要求，一年之内免费包修，并负责终生维护保养。未经甲方书面同意不得擅自分包工程。
乙方须严格按照施工图纸和技术附件施工，并不得随意变更设计。如乙方发现施工图纸、技术附件有错误或严重不合理的地方，须以书面形式通知甲方，由甲方在7天内提出修改或变更设计方案后才能施工。
如果在工程施工过程中，由于工艺调整等原因而由甲方提出的工程的更改，乙方须积极配合。
乙方负责相关部门的中间检查验收工作及施工用临时水电、管线等的安装和拆除。
乙方负责施工现场的文明施工。如乙方在施工过程中损坏甲方的建筑、地坪、设备、绿化等设 施，由乙方负责赔偿，该赔偿款项在甲方支付乙方的工程款中扣除。若因工程施工造成设备事故及施工人员的人身伤亡事故均由乙方全面负责并承担赔偿责任;甲方 承担连带责任的，乙方应对甲方承担的责任给予全额赔偿。
施工期间乙方施工人员的食宿由乙方自理。
乙方须提供相关竣工资料和所有资质证书，满足交钥匙工程的各项有关要求。
甲方提供的技术文件、工程资料、技术数据及图纸视为机密，乙方须注意保密，不得复印或向第三方泄露。甲方发现乙方有向其他第三方泄露上述资料、信息的，乙方须向甲方支付10万元作为违约金，如给甲方造成损失的，乙方还须赔偿甲方的损失。
乙方保证对提供的产品及服务不存在专利、著作、商标等知识产权方面的缺陷，乙方应赔偿甲方由于乙方的产品及服务被证明侵犯了在中国合法注册的知识产权而引起的索赔。
乙方提供的产品及服务应该符合国家有关环保法律法规的规定(含甲方ISO14000环 境体系要求)，不能造成环境污染;同时该产品还应符合甲方OHSMS18000职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触产品的人员健康造成伤害。如不 能符合上述规定，甲方有权要求降价或取消本合同，乙方对此承担全部责任并赔偿甲方因此造成的损失。
6、工程验收
本工程按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及甲方提供的施工图纸和说明书进行验收，甲方在收到乙方提交的竣工资料和所有资质证书后一个星期内进行验收。
7、不可抗力
不可抗力是指发包方和承包方在订立合同时无法预见的，并且对其发生及后果无法避免和无法克服的事件。签约双方任一方由于受到诸如战争、严重的火灾、洪水、台风、地震等自然灾害的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快用书面形式通知对方，并于事故发生后14日内将有关当局出具的证明文件寄给对方确认;同时受影响方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。
8、违约责任
按照本合同第4条的约定，如乙方未按时完工的，乙方每延期完工一天按照工程总价的千分之三向甲方支付延期违约金。
如按照本合同第8条规定，安装工程的验收不合格，乙方承担工程总价款3%的赔偿金，该赔偿金从工程款中扣除，并由甲方限定期限要求乙方整改，整改完成后，甲方仍按照本合同第8条规定进行验收，验收仍未通过的，由甲方选择继续要求乙方限期整 改或者终止合同。因工程未通过验收而引起的一切责任由乙方承担。
在施工期间，甲方不定时对工程进行检查，如发现乙方违反甲方图纸施工、施工材料不能达甲方要求或图纸要求，甲方有权要求乙方进行整改返工，由此造成甲方的一切直接与间接损失均由乙方承担赔偿，且竣工工期不变。
9、争议解决
凡与本合同有关的争议，双方应首先协商解决;若协商不成，任何一方均可向甲方所在地的法院申请诉讼解决。
10、其他
施工图纸、技术附件等作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
需方（甲方）：
供方（乙方）：
经甲乙双方协商决定，严格依照《^v^合同法》及相关法律法规，订立此协议，内容如下：
一、配电柜选择
1、配电柜及其配件要求：（乙方按照甲方所提供开关性能参数进行配置），开关及元器件选择德力西电品牌。配电箱系统图附后，价格列表附后。
3、乙方应对甲方提供的配电箱系统参数进行复核，确保临电配电箱能正常使用。
4、配电柜铁皮厚度，一级柜铁皮厚,二级配电柜及开关箱铁皮厚，二级柜的腿高米。
5、接地、接零线排采用铝排。
6、配电箱所用产品均应符合国家及行业相关标准。
二、交货地点：
上述货品运送至甲方工地现场由甲方验收合格后，由乙方持甲方提供的现场手续到甲方公司支取货款。乙方送货的费用由乙方自负。或根据甲乙方约定，单台柜由甲方到乙方加工点取货。
三、交货时间：
1、甲乙双方签定施工临电配电协议后，预付30%首付款后3日内交货。预付款交付后，协议生效，交货时间自预付款支付的次日起计算。
2、乙方根据甲方要求分批次生产配电柜，由甲方口头通知。 四：质量保证：
从货到现场开始之日起，保质期为质保期开关元器件如出现批量损坏，乙方应自接到甲方通知时的24小时内负责维护更换，保证甲方正常使用。
五、付款方式：
签订协议后，支付首付款 自货品交付并经甲方验收合格后，乙方提供盖有公章全款票据，甲方支付余款。甲方可通过银行汇款支付订金或货款。六、产品验收：
货到现场，甲方双方共同开箱验收，并进行带电负荷运行，试运行72小时无问题，视为合格。
七、违约责任：
由违约方赔偿受损方的实际损失。
八、解决协议纠纷的方式：双方协商解决，或交由协议仲裁部门解决。
九、本协议一式两份，双方各执一份，如有变更或增补，需以双方签字后的书面文件为准，作为本协议的附件，具有同等法律效力。
甲方（签字盖章 ）： 乙方（签字盖章）：
代表人：代表人：
甲方（采购方）：
乙方（供货安装方）： 北京首安赛凌制冷设备有限公司
根据《^v^合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：
第一条 甲方订购及设备规格型号及数量，以及工程概况：
1、设备情况（详见报价表）：
2、 安装工程概况：
工程地点：
开工日期：20xx年 月 日 竣工日期：20xx年 月 日 第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。
第三条 产品的安装、调试、验收：
1、 乙方负责中央空调设备的安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，须经双方洽商加以确认。
第四条 付款方式：
1、本合同价款为双方合同工程款＋洽商价款 ；
2、本合同工程总价款为人民币 元（大写： 圆整 ）
3、合同签定时,甲方支付乙方工程定金计人民币￥ 元； 大写： 圆整（计工程总价款的30%）；
4、乙方工程材料及设备进场，甲方验收签字后支付乙方二期工程款人民币 ￥ 元，大写： 圆（计工程总价款的60%）；
5、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款（以验收报告日期为准），甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方；乙方通知甲方验收，一周内甲方无故不参加验收，视作验收合格。
6、以上价款不含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。
第五条 双方责任
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；
2、 除洽商外，如乙方延期交工，应向甲方支付违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的
1、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的协调配合工作；
2、甲方负责空调内外机电源的铺设及室外机基座的建设。
3、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的`1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，一个月内，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备及附属材料，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、 对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：
（1） 工程量变化或设计变更；
（2） 不可抗力；
（3） 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；
（4） 甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条 产品质量责任和售后服务条款
1. 自验收之日起,工程保修期为壹年半（即18个月）。
在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。
2. 质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第八条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
第十三条 合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲 方：
乙 方： 北京首安赛凌制冷设备 有限公司
代理人：
代理人：
电 话：
电 话： （010）57223785 日 期：
日 期：除外。
3、 乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
甲方：___________
乙方：___________
根据《^v^民法典》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确甲乙双方责任，经协商签订本合同。
一、工程概括
1、工程名称：___________;
2、工程地点：___________;
3、承包方式：劳务承包。保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
4、承包内容：电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
二、合同价款
甲乙双方约定本合同价款为人民币______元/平方米，总价为______元，(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。
三、付款方式
乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的50%(除材料款)，乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的95%(除材料款)，剩余5%作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。
四、工期要求
在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。
五、质量标准
按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。
六、甲方责任
1、甲方满足施工用电量的需求。
2、甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。
3、甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。
4、甲方负责对乙方的安全施工教育。
七、乙方责任
1、乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。乙方应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位，以确保整个施工的顺利进行。
2、乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工，并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改，返工，直至达到合同标准。但由于乙方原因造成的返工等人工费均由乙方自理，材料费按预算价赔偿，并承担相应的违约责任。若因乙方原因造成严重质量事故，给甲方造成经济上的重大损失，甲方将单方解除合同，并将从乙方工程费中扣回其损失。
3、乙方要根据工程进度计划及所需劳动力情况，按合同要求的人数认真的组织劳动力按时进场。
4、乙方在施工过程中，必须按施工操作规范及甲方的安全交底要求组织劳动力施工，切实加强安全生产及防护措施的教育。如果乙方违反操作规程或违章作业发生伤、亡、残等一切安全事故，所有费用及安全事故责任均由乙方自负，甲方概不承担。
5、乙方应坚持文明施工，经常保持操作面及施工现场整洁，做到工完料净、场清。
甲方（盖章） 乙方（签名）
年 月 日 年 月 日
甲方：
乙方：
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵守平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致，签订本合同。
配电柜安装合同 第2篇
15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方各执贰份。
16、本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公)证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。
17、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。
18、任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。
甲方(合同章)：委托代理人(签字)：单位地址：开户银行：帐号：电话：
乙方(合同章)：委托代理人(签字)：单位地址：开户银行：帐号：电话：
（1）使用专业搬运队伍。
（2）设备进场前尽量避免拆卸设备的外包装箱。
（3）采用吊装的方式。如吊运前必须仔细核实设备的重量，吊运捆扎应稳固，主要承力点应该高于设备的重心，受力点不能造成机组底座扭曲和变形，吊索转折的地方与设备接触的部位，应该采用软质材料作为衬垫。
（4）如采用室外施工电梯，应先核对运输设备的荷载能力，确保满足设备的重量;在运输的时候应对运输设备采取保护措施，同时在空调设备的四个边角和关键部位采用软质材料作为衬垫。
（5）水平搬运与就位的过程中应保持设备的平衡，避免出现过大的倾斜。
（6）空调设备与基础支架采用地脚螺栓固定，要求固定牢固并有防松动的措施。
（7）设备就位后打开设备，检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符； 检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象；检查其他零部件，如压缩机、室专机组、加湿器等是否有因运输而松动，或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏；开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象；搬运设备时须用柔软物对设备提供适当的保护，以免碰撞损伤，如有问题及时解决。
(8)空调设备安装的垂直度、水平度应满足规范要求。
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就甲方向乙方提供加拿大产大豆事宜签署如下协议：
第一条甲方负责从加拿大运回大豆，乙方负责接收加工，价格随当时市场价格而定。
第二条甲方负责进行报检、报关等手续，直接海关放行，乙方负责检斤、接收、仓储、加工。商品质量标准甲乙双方议定。
第三条乙方按接收数量向甲方提供接收数量证明，并及时支付货款，按接收的实际数量证明支付。
第四条交货方式
1、交货地点：齐齐哈尔市昂昂溪区
2、运输方式：汽运或火车运输
第五条甲乙双方要按检疫，配合国检部门做好运回大豆加工及成品销售工作。
第六条本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。
第七条合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互换文本或另订立合同，方为有效。
本协议一式二份，双方各执一份。具有同等法律效力。
甲方(签章) 乙方(签章)：
年 月 日 年 月 日
需方： (以下简称甲方)
供方： (以下简称乙方)
根据《^v^合同法》、《^v^产品质量法》以及有关法律、法
第一条：供货产品名称、品牌、规格型号、技术要求以及单价、数量、金额等
1、详细供货清单详见附件一;
2、附件一中所列的产品数量为暂定数量，具体供货数量以满足施工图纸和使用的要求
3、第二条：材料包装、交货期限、地点及方式
1、材料包装及装运要求：汽车运输，包装费已包括在材料单价内。由于包装不善引起
2、交货期限：合同约定的总供货期限，以甲方项目部通知(书面或电话通知)为准;
3、详细的各种材料到货时间以甲方项目部的进货计划单为准，乙方应严格按照要求分
4、交货地点：乙方安排运输材料至祥云县佳和广场项目现场内甲方指定地点，并负责
5、交货方式：材料卸货，乙方应按照甲方要求分类码放整齐，卸货完成后双方进行办
第三条：双方联系人和联系方式
（1）金属线管与金属桥架敷设好后进行线缆的敷设，主楼总电源进
线直接接入配电柜，配电柜到UPS的输入输出线为专用电源线，配电柜到空调的为专用电源线，配电柜到配电柜的为专用电源线，配电柜到各个服务器机柜的为专用电源线，配电柜到新风机为专用电源线。
（2）电源线与控制线布线要求横平竖直，各线缆之间不得交叉、打结，线缆本身要求无应力铺设。
（3）每条电源线要求用线标清线号，配电柜与配电柜1、2上要求打印电子标签标明开关用处。标号要求规范有序。
（4）当管路较长或转弯较多时，要在穿线的同时往管内吹入适量滑石粉。
（5）两人穿线时，应配合协调、一拉、一送，同意交流导线的回路必须穿于同一管内，不同回路、不同电压和交流与直流的导线不得穿入同一管内。
（6）电源线穿管或桥架布线时导线的颜色应加以区分，一般干线回路及支路应按要求分色，A相黄色，B相绿色，C相红色，N(中性线)为淡蓝色，PE(保护线)为黄绿双色。
（7）配电柜与配电柜内导线的预留长度应为配电柜体周长的1/2;导线与带线的绑扎首先将导线前端绝缘层削去，然后将导线的线芯直接插入带线的圈内，并折回压实绑扎牢固，并且带上护口。
（8）电源线的接头不能增加电阻值，受力电源线不能降低原机械强度。不能降低原绝缘强度。电源线在管专严禁有接头，导线的绝缘电阻值应大于。
（9）质量标准执行GB50303一2002《建筑电气工程施工质量验收规范》第15章的规定。
配电柜安装合同 第3篇
1、乙方须提供以下相关有效文件的复印件，并加盖乙方公章（红章），保证其真实性：
□营业执照
□税务登记证
□药品生产/经营许可证
□进口注册证书和文件
□药品批准文件
□卫生检验证书
□产品质量标准
□产品合格检验报告
□产品鉴定书
□质量认证书
□报价表
□其他
2、所供药品应符合政府法定的质量标准和安全标准，标准号为：（□中国药典□SDA颁药品标准□进口国药品标准）□其他
3、所供药品如果本身存在质量缺陷，或者在有效期内变质，在正常的运输、储存、交易、使用过程中，有危害身体健康者，或造成甲方损失，其责任由乙方承担。
3、实行有效期规定的药品，要求其规定有效期不得少于个月，药品距出厂（生产）日期不得大于个月。尚未实行有效期规定的药品出厂（生产）日期不得大于个月。
4、每一批药品均应提供合格的检验报告。每个不同批号的进口药品必须提供合格的进口药检报告。
5、药品如因质量问题或滞销等原因，甲方要求退/换的，乙方应积极配合，办理退/换手续。如果甲方发出的退/换通知在30日之内乙方仍未作出任何回应，甲方将视其为放弃权利，甲方有权自行处理该批药品，并有权扣除该部分药品的货款。
配电柜安装合同 第4篇
甲方责任
甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。
甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。
甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。
乙方责任
乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。
乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。
乙方负责办理电业部门停电及有关手续。
乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给他人。
乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：
_________ _________年____月____日 _________年____月____日
需 方： (以下称为甲方)
供 方：(以下简称乙方)
甲方选择安得牌节能防火防盗门作为 德庆·水韵山城 所需钢质节能防火防盗门，现签订以下合同，以资信守。
一、产品名称及规格、型号、数量、金额 (按实结算)
二、合同金额
合同金额：(大写)壹佰陆拾贰万柒仟壹佰贰拾元整(小写￥1627120元)
三、货款支付方式
1、首付款：合同签订后预付30%，作为订金。
2、批量货到工地进场安装时再付30%。
3、安装完毕后(不包括配件安装)付至总造价的80%。
4、工程竣工验收达到合格标准后，付至总造价的97%，并交验全部门钥匙。
5、留3%作为质保金，保质期定为壹周年。
四、进场安装时间、地点及有关事项
1、进场安装时间：从乙方收到定金之日起天内，组织进场安装(甲方如有变更，必须提前通知乙方)，乙方根据甲方要求确保工程进度。
2、乙方负责运输，将货物运抵现场并要求甲方对乙方产品质量、外观、数量进行认可签收。
3、乙方进场安装，甲方应无偿提供安装电源和垂直运输，原材料水泥砂子并负责门洞的补整(门框内的水泥浇灌由乙方负责)。
4、本产品运输、安装、售后服务均由乙方负责。
五、产品质量和售后服务及安装质量标准
1、乙方所提供的产品必须符合Q/ACFG001-20_标准和定制要求，并提供符合备案要求的相关产品资料、检测报告等。
2、乙方所提供产品免费保修一年，终身维修(人为损坏除外)。
3、安装后，门框、门扇垂直度达到验收标准：门扇和锁具开启灵活、成品保护严密。
六、双方责任和义务 甲方：
1、协助乙方做好与土建及其它施工单位的协调工作，确定门洞尺寸达到安装所需的基本要求。
如未达到安装要求，应及时配合整改。
2、提供安装技术要求，对特殊情况应签字认可。
3、产品安装完毕后，甲方应在3日内组织验收，对安装质量等如有异议，可向乙方提出整改。
乙方：
1、保证产品质量规格等达到购销合同要求的标准。
2、服从甲方和工地工程监理公司的监督。
3、保护好其他施工单位的劳动成果，负责并确保施工安全和人员安全，承担因自身原因造成的安全事故责任和损失。
4、乙方提供的产品必须达到甲方要求并验收合格，对业主提出的质量及安装问题必须及时协商解决。
七、违约责任及解决办法
1、本合同按照《^v^合同法》执行。
2、甲乙双方通过友好协商，未尽事宜，双方可以另签补充协议，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《^v^合同法》规定，直接向产品公司注册所在地的人民法院起诉。
八、钢质节能防盗门符合丁级标准，钢质节能防火防盗门达到消防验收标准，节能备案检测费用由乙方负责。本合同壹式陆份，甲方持肆份，乙方执贰份。双方签字盖章之日起生效，复印加盖公司章后同等有效。工程尾款付清后，本合同自然失效。
甲方单位： 乙方单位：
年 月 日年 月 日
供方： 合同编号： --需方： 签订地点：
二、 质量要求技术标准，供方对质量负责的条件和期限：按需方提供的设计图纸、订货要求及国家行业标准生产、并经政府有关职权部门认可，供方提供终身服务。
三、 包装、交（提）货地点，运输方式及到站港和费用负担：供方负责送货到需方工地（ ）。
四、 验收标准、方法：按图纸及国家有关行业标准、政府有关职权部门相关要求验收。
五、 产品质量：产品质量实行三包壹年，自需方安装完毕并经供电部门验收合格之日起计。供方在接到需方提出质量问题的通知之日起三个工作日内负责包修、包换或者包退，并承担维修、调换或退货而支付的实际费用。供方不能维修或者不能调换的，按不能交货处理。（电度表由需方提供给供方，供方负责安装，表的质量问题由需方负责——电表箱购买用）。 1六、 结算方式及期限：合同签订后，需方预付20％货款，预付款到供方帐户后十五个工作日内供货，在双方交接货物验收完毕后并由供方出具催款通知单起7个工作日内支付货款60%，余款在安装完毕，经有关政府职权部门验收合格，扣除总货款1%的保修金后10个工作日内支付，付款时供方开具足额发票给需方（含保修金），保修金在保修期满后七个工作日内退还给供方。
七、 违约责任：
1、供方不能交货的，合同解除，供方除退还需方预付的20%货款外，还应按总货款的5%向需方支付违约金；
2、供方迟延交货的，每迟延一天，按总货款的2%支付违约金给需方； 3、如因供方原因不能通过供电部门的验收，供方须对不合格部分进行整改、调换或退货，并按迟延交货承担责任，如造成需方损失的，还应承担赔偿责任；
4、需方逾期付款的，每逾期一天，按所欠货款的2‰支付违约金给供方；
5、合同履行期间，任何一方无故毁约的，均须赔偿对方损失。 八、 解决合同纠纷的方式：协商。
九、 本合同一式肆份，供需双方各执贰份，自双方签字盖章之日起
生效。
供方：需方：
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
日期：日期：
KVM施工安装应由专门技术人员和工程师进行，客户的技术和维护人员可观察和辅助安装，程师亦会向客户技术人员详细解释设备的结构、性能、安装方法等。
KVM进场条件：
第一阶段：设备进场。
确认KVM在机柜中的安装位置，设备的分布及每一个服务器点的落实。
第二阶段：内部配件初装。
预装设备：安装上机架的脚架、电源连接等。
第三阶段：配合综合布线安装。
第四阶段：安装调试部分。
设备通电，设置IP地址，确认访问的顺利完成。
第五阶段：配合系统调试验收阶段。
设备安装完成后，让用户方进行访问及管理调试。
机房工程性能指标和功能特点要求严格，一般都是先单体设备或部件调试，而后局部或区域调试，最后整体调试。
整个机房的验收分为隐蔽工程、分项工程与竣工工程三个步骤进行。
1）布线安装中的线管预埋、直埋电缆、接地及线缆的敷设等都属于隐蔽工程，这些工程在下道工序施工前，应由建设单位代表（或监理人员）进行隐蔽工程检查验收，并认真办好隐蔽工程验收手续，纳入技术档案。
2）分项工程验收
在分项工程完工后，由业主同设计单位进行分项验收；有些工程需申报当地相应的主管部门进行验收。
3）竣工验收
竣工验收是对整个机房工程的综合性验收。
工程的验收应以各行业相关的验收的标准及规范进行验收，其质量所达到的等级标准也应以各行业相关标准及规范来衡量。
3C认证
美国UL认证
美国ETL认证
三、 产品构成
STARLINE Track Busway解决方案主要由以下三个产品部件构成，其系统图如下图。
中国代表处在2年的发展中，在母线槽项目实施过程中积累了一定的经验，创造了一套完整的技术支持体系，这套技术支持体系将为本工程的稳定运行提供有力保障。公司秉承“优质、快捷、满意”的服务宗旨，作到让甲方满意，严格执行所售货物的质量保证期限，并对所有售出产品提供服务。
因本次项目工作界面多，专业设备安装量大；专业性强，同时对施工队伍的要求也比较高，故对施工工序做如下补充说明。
1）工艺流程：
线缆敷设→绑扎→接线端子压接→测试
2）施工工艺：
1）工艺流程：
弹 线→安装吊杆→调整吊杆长度→安装主体母线→安装端接箱接插箱→调试
2）施工方法：
接缝平直
压条平直 3mm/5m
接缝高低 1mm
本合同项目名称：地址：新疆维吾尔自治区昌吉州。 买受人业主：
出卖人：合同编号：20140912# 地点： 乌鲁木齐市 买受人： 签订时间： 2014年 9月12日
第二条 质量标准：出卖人所供本合同及本合同项目全部产品出卖人必须无条件完全满足并完全按照本合同买受人业主全部要求的条件下和买受人业主要求规定的全部要求的条件下然后由出卖人无条件完全做到如下所有要求：
1、 出卖人无条件严格按照“国家所有相关权威部门（包括国家所有消防相关权威部门和新疆所有消防相关权威部门和新疆人防质监站和新疆电力公司）所规定的现行有效所有的“国家标准、验收标准、检测标准、检验标准、制造标准、计量标准”执行（包括但不限于），并作为本合同质量标准之一。
2、出卖人所供本合同及本合同项目全部产品质量标准、验收标准、检测标准、检验标准同时按昌吉州电业局规定的质量标准、验收标准、检测标准、检验标准执行，并作为本合同质量标准之一。
3、出卖人所供本合同及本合同项目全部产品质量标准和验收标准同时按新疆维吾尔自治区质监站所规定的：验收标准、质量标准、验收标准执行，并作为本合同质量标准之一。
4、出卖人所供本合同及本合同项目全部产品包括所有元器件和其它所有产品：“所有元器件生产厂家、品质、品牌要求”按照本合同买受人业主要求执行，并作为本合同质量标准之一。
5、出卖人所供本合同及本合同项目全部产品质量标准、检验标准、检测标准、验收标准同时按^v^^v^国家所有相关消防主要权威部门和新疆维吾尔自治区消防主要权威部门和昌吉州消防主要权威部门所规定的质量标准、检验标准、检测标准、验收标准执行，并作为本合同质量标准之一。
6、出卖人所供本合同及本合同项目全部产品质量标准、检验标准、检测标准、验收标准同时按照新疆维吾尔自治
区人防质监站主要权威部门所规定的质量标准、检验标准、检测标准、验收标准执行，并作为本合同质量标准之一。
合同 书 甲方：湖南省永州市新亿佳房地产开发有限责任公司 乙方：湖南省永州市默勒夫电气有限公司
甲、乙双方本着诚实、信用、互惠、互利、平等的宗旨，经双方认真洽商，就甲方向乙方购买曼谷峰景所需配电箱（柜）成套设备，达成如下协议：（详见清单和附图）
一、甲方委托乙方购置曼谷峰景配电箱（柜）成套设备，（详见清单和附图）；材料总价壹拾叁万捌仟元整。（不含税价）另加校表费陆仟元（含税）
二、交货时间、地点、方式： 交货时间：自乙方收到甲方定金之日起十二天内交货。
交货地点：甲方工地（曼谷峰景）
三、付款方式：
合同签定后甲方向乙方支付总货款的30﹪作为定金，乙方将货物运至工地经甲方验收合格后，除保留2﹪的质保金外，甲方支付余额货款。质保金壹年后付清。
四、验收标准及方式：
乙方应按甲方质量要求以及设计图纸和国家相关技术参数为标准。成套设备中的主要开关元件为人民电器低压电器产品，双电源开关为雷顿电器，电表为浙江华邦产品，乙方提供所有低压电器、电表3C认证和检测报告以及产品合格证。电表校表及费用：甲方委托乙方办理，费用按每块电表20元计算。
五、双方责任：
乙方责任：1、乙方应按合同规定的时间按时交付合格的产品。
2、成套设备的免费保修期为壹年，免费保修期内乙方应提供良好
的售后服务，终身成本维护。
甲方责任： 甲方应严格按合同要求，在约定的时间地点进行验收并付款。
六、解决合同纠纷方式：双方在履行合同中出现纠纷时，应本着互谅，互让的原则相互协商解决，若协商不成，任何一方都有权将此争议提交仲裁机关仲裁。 本合同壹式贰份，甲乙双方各持壹份，双方签字盖章生效。
甲方：湖南省永州市新亿佳房地产开发有限公司乙方：湖南省永州市默勒夫电气有限公司
甲方代表： 乙方代表：
电话：电话：18797693950
地址：冷水滩区育才路99号 地址：冷水滩区凤凰园经济开发区9613号
甲方：
乙方：
兹甲方向乙方订购，经双方友好协商签定如下条款：
第一条本次订购产品的名称、规格型号、数量、单价和合价
1。1货品详见下表：
第二条合同总价
合同总价：人民币___捌万元___整，即￥80000元；不包括运输费，但是乙方有责任协助甲方装运并联系具有合法承运能力的物流公司。详细报价见本合同第一条。
第三条供货时间、交货地点及货物验收
3。1乙方收到订货通知单后三日内生产完毕并交付给双方授权的物流公司启运内蒙鄂尔多斯康巴什新区工地。
3。2供货时间要求于月日前送到施工现场；
3。3交货地点：甲方到乙方初步验货，乙方负责装车及做到要发的货品包装完整和各方面的提货准备等；
3。4在上述交货地点前的一切费用及风险由乙方承担；
3。5货物到达甲方指定地点，经验收合格后的货物保管由甲方或甲方指定的单位负责，由此产生的费用及风险由保管方承担。
第四条付款方式
4。1付款方式：
货品到达现场经各方验收无误，无质量争议两周之内100%付款。
第五条技术要求
5。1产品性能符合国家标准或行业标准的技术指标要求，并提供检测报告和合格证；
第六条售后服务
6。1施工过程中，乙方指派技术人员到现场指导施工及示范，并协助甲方检查施工质量；
6。2乙方提供详尽的产品说明书和施工技术要求和施工方案等；
6。3乙方对甲方的指定人员进行技术和操作的免费培训。
6。4首批货品到达现场乙方派出样板工前往现场示范打样以确认相关产品与业主方认可的真石漆的技术配套无误。
第七条验收
7。1验收标准按相关标准执行；验收确认为不合格的产品，乙方无条件承担退货或换货带来的一切费用和损失。
7。2乙方提供的样品须经甲方、监理确认并封存，此样品将作为甲方、施工单位、监理公司对乙方提供的产品进行验收的依据之一。
第八条违约责任
8。1乙方不能按时按质、供货，每延误壹天扣除合同额的5%作为违约金，以此类推。
第九条解决纠纷的方式
在合同履行中若发生争议，双方应协商解决，若协商不成，任何一方可向北京市人民法院起诉或向仲裁委员会申请仲裁。起诉或仲裁的费用由败诉一方承担。
第十条合同生效与终止
10。1本合同自甲乙双方盖章后即生效，合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
10。2本合同的修改和其他未尽事宜，应由甲、乙双方一致同意，并签订书面意见方能生效。
10。3本合同自签订日至工程材料进场验收并履行完成全部工作，供货完毕后本合同终止。
第十一条
双方往来结算账号及对接联系人和联系人电话
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
购货单位： (以下简称甲方)
供货单位： (以下简称乙方)
甲、乙双方本着互惠互利的原则，订购工艺品事宜达成如下协议：
第二条：验收标准：符合本合同第一条所列工艺品概况。
第三条:双方签字后,供方须接受买方在7-15个工作日内对市场了解认可后方可运行此协议，否则双方有权终止交易。
第四条：认可后(预付款)按总货款的10%。余款即人民币： 在提货时验收合格后一次性结清。
第五条:供方收到(预付款)之日起计算_____ 个工作日内完成全部交货。
第六条：提货时间及方式： 。
第七条：供方收到10%(预付款)后本协议生效，开始计算交货时间。
第八条：甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应提前7天通知不能履行或须延期履行，在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
第九条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十条：本合同一式2份，由甲、乙双方各执正本一份。
订立合同人：
甲方：____________(签字盖章) 乙方：___________(签字盖章)
证件号码：____________
开户银行：____________ 帐号：________ _ 签订日期： 年 月 日
甲方(建设单位)：
乙方(施工单位)：
依照《^v^合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就 的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包方式及内容
1、乙方承包方式： 全包 。
2、工程内容：包括低压总表1块，安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆，安装低压户表塑料表箱，分户表 块。
三、工程工期
1、工程时间： 年 月 日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。
2、工程开工条件：乙方按照用电需求完成施工，要求在 月 日前完成交付工作。
3、如遇下列情况，工期相应顺延。
(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。
(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。
(3)、如因特殊原因不能办理工作许可手续，施工工期顺延。
四、图纸资料
1、按照甲方委托乙方的设计以及图纸要求施工。
2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。
五、材料设备供应
材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方自行负责工程返工以及承担施工的相关费用。(具体详见《合同技术参数》)
六、工程质量
1、本工程严格按照甲方提供的具有设计资质的设计图纸或委托乙方设计并经甲方认可的要求进行。
2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。
3、工程质量：合格工程。
七、工程价款
本工程总包价为人民币 万元。(大写： 元整)。
八、工程费用标准及结算方式
甲方：哈尔滨科林科技有限公司 签订地点：哈尔滨
乙方：哈尔滨中瑞大件运输有限公司 签订时间：20xx年6月22日因甲方1号库房现需搬迁，经甲、乙双方协商，就设备搬迁 由乙方吊装及运输事宜，本着互利、互惠、公平、公正的原则自愿签订本协议。
一、货物名称及数量：
1号库房库存材料吊装及运输，具体吊装及运输车数以实际数量为准。
二、卸货地点：
运输期限（20xx年6月29日至20xx年11月20日止）。
三、合同价款单价为：
1、吊车 （1）8吨 ： 元/车/次 100元/拖拉机
（2）50吨 ： 元/小时
（3）25吨： 元/小时
2、随车吊（1）6吨： 元/趟，厢长6米
（2）8吨： 元/趟， 厢长米
3、板车 （1）半挂： 元/趟， 厢长12米
（2）拖拉机； 元/趟，厢长9米
以上报价为含税价。
四、结算方式
甲乙双方在签订协议后，甲方应先预付乙方5000元运费做为乙方的燃油费用，拉运完毕后，双方核对拉运最终车数后（以双方确认的登记单为准），乙方提供全额吊装发票，甲方三日内一次性结清运费，以现金或转账形式支付。
五、乙方自行配置好全部吊车及拖挂车等运输设备，确保甲方货物运输，在双方约定的运输期内，保质保量完成运输任务，及时将货物运到甲方指定地点。
六、乙方负责出库货物的吊装、运输及监管，在吊装运输途中保证运输货物的安全及完整，乙方必须对大件材料进行缠绕捆绑，并将登记单随车带至甲方库房，由甲方人员对货物的数量、状况进行验收，如有损坏丢失，由乙方承担赔偿责任 .
七、乙方负责吊装运输货物的安全工作，严格按安全标准组织吊装，并随时接受甲方负责人员监督，乙方在在吊装和运输过程中因违规操作出现的任何安全事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。甲方不得扣押乙方吊车及附属设施、不得以任何理由滞留乙方吊车及附属设施。
八、其它约定：乙方必须符合并具备国家有关运输的相关手续和证件方可运输。因遇有不可抗拒因素或国家政策、法规的调整除外。
九、本协议未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十、本协议一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经甲乙双方签字、盖章生效，本协议双方共同遵守。
法定代表人： 法定代表人
或委托代表人： 或委托代表人：
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
一、总则
依照《^v^合同法》及其它相关法律、行政法规的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 供水设备采购、安装、调试事项协商一致，订立本合同。
二、工程概况
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 产品概况：
1)、上述总价中包括：设备款、运输费、安装费、安装调试费、后期售后服务费、税费等所有费用。
2)、安装及施工范围：供水设备主体安装
3)、安装范围：供水设备主体安装、水泵至控制柜电缆线配5米含在报价内，配电房连接控制柜电缆不在此工程范围内。
4)、设备参数是乙方根据甲方招标技术要求来进行选型配置的，完全满足甲方招标技术要求。
5)、乙方保证货物为全新产品，质量、规格和性能与本合同附件《配置清单》约定文件所载内容相符，本合同附件《配置清单》应与本合同同时签订。
三、交货期和安装期
1. 设备交货期：从合同生效之日起计算 天全部到达甲方现场，现场具备安装条件后个工作日内安装完毕，具备安装条件是指：水泵房土建工程完毕，设备土建基础施工完毕。
2. 从合同生效之日起计算2天内乙方提供设备基础图给甲方，甲方需在7天内按乙方提供的图纸施工完毕。
3. 设备的运输：乙方负责送货，费用由乙方承担。
四、设备的调试期
1. 设备调试期：甲方向乙方发出书面调试时间通知，乙方在收到书面调试通知之次日起5日内完成。若甲方现场条件不具备，甲乙双方需重新商定具体调试时间，且做书面调试时间确认函，甲乙双方需在确认函上签字认可，乙方按照此约定时间如期调试。
2. 本套设备由乙方按照合同约定负责安装和调试，若设备安装调试完毕，甲方对设备是否合格存有争议的，双方同意共同委托相关鉴定部门对争议进行鉴定，鉴定费用先由乙方垫付，鉴定结论对双方具有约束力，双方依据鉴定结论情况承担鉴定费用。
3. 乙方应免费为甲方提供技术咨询服务，并免费为甲方培训技术人员。
五、交货和安装地点：
交货、安装地点：
六、计价及付款方式
1. 计价方式：本工程按 (大写：人民币壹拾玖万贰仟伍佰元整)总价包干，该包干总价是指乙方实施该工程所发生的所有费用，包括：设备款、运输装卸费、安装费、安装调试费、后期售后服务费、税费等所有费用。结算时以包干总价为准，除甲方允许的工程变更和签证外，不作任何调整。
2.付款
付款方式：转账或其他方式
付款时间
1)合同签订后3日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%即￥ (大写： 整)作为设备定金。
2)全部产品运输至甲方现场后10日内，甲方向乙方支付合同总价款的50%即￥ (大写： )做为设备的货到款。
4)全套设备安装调试完毕，经验收合格后15日内，乙方提供全额发票后，甲方向乙方支付合同总价款的17%即￥ (大写： )。
5)留合同总价款的3%，即￥ (大写： )为质保金，质保期2年，质保期满后15日内，无任何质量问题，甲方无息支付给乙方。
七、质量标准
1. 乙方提供的产品应符合国家标准和本合同约定技术标准
2. 质保期：整机质保2年，终身免费维护，即全套设备安装调试完毕，经验收合格移交之日起满2年(乙方按约定将货物送至甲方现场，但因甲方不具备安装条件满2个月未启动安装的，质保期从该2个月的届满日的次日开始计算)。质保期内若发生产品质量问题，乙方接到甲方通知后，应在2小时内赶至甲方现场进行维修，若逾期未到的，甲方可委托第三人维修，维修费在质保金内扣除。
八、验收
1. 乙方应在送货前1天电话通知甲方，在货物到达甲方工地现场后，由甲、乙双方按合同对产品外观、数量、品名等进行清点。若货物与合同约定不符，乙方须在10日之内按照合同约定补正。
2. 乙方应在全套设备安装调试完毕后2日内通知甲方并邀请水公司验收，甲方接通知后应在5日内组织验收(法定节假日除外)，验收合格出具书面的验收结论。若甲方逾期不组织验收的，则视为甲方认可设备的质量及安装调试合格。
3. 验收标准：按本合同约定的质量标准执行。
九、双方权利义务
1. 乙方应按合同约定按时保量的交付产品、进行安装调试。
2. 乙方交付的产品、材料应符合国家相关的质量、规范标准。
3. 乙方产品和安装材料、工具到达甲方项目现场时，甲方应提供相应的保管场所，乙方应自行负责上述物品的保管。
4. 乙方人员进入甲方现场安装调试时，应做好防火、卫生等工作，若因乙方人员在工作中损坏甲方财物的，乙方应负责赔偿。
5. 乙方在合同履行过程中应做好安全培训和安全措施，避免安全事故的发生，若在全同履行期间发生安全事故，一切责任由乙方自行承担。
6. 甲方应保证乙方在安装调试期间水、电的正常使用。
十、违约责任
1. 逾期责任：乙方在合同约定的工期内不能按时交货或完工的，每逾期1日应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金，如逾期超过20日，甲方可解除合同;若甲方不按合同约定的时间支付进度款，则每逾期1日应向乙方支付该次应付款的千分之五的违约金，如逾期超过20日，则乙方可解除合同。
十一、附则
1. 双方履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向合同履行地人民法院提起诉讼
2. 本合同经双方签章后生效
3. 本合同一式肆份，双方各执两份
甲 方： 乙 方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
开 户 行： 开 户 行：
账号： 账 号：
年 日 月
供方： 合同编号： --需方： 签订地点：
二、 质量要求技术标准，供方对质量负责的条件和期限：按需方提供的设计图纸、订货要求及国家行业标准生产、并经政府有关职权部门认可，供方提供终身服务。
三、 包装、交（提）货地点，运输方式及到站港和费用负担：供方负责送货到需方工地（ ）。
四、 验收标准、方法：按图纸及国家有关行业标准、政府有关职权部门相关要求验收。
五、 产品质量：产品质量实行三包壹年，自需方安装完毕并经供电部门验收合格之日起计。供方在接到需方提出质量问题的通知之日起三个工作日内负责包修、包换或者包退，并承担维修、调换或退货而支付的实际费用。供方不能维修或者不能调换的，按不能交货处理。（电度表由需方提供给供方，供方负责安装，表的质量问题由需方负责——电表箱购买用）。
六、 结算方式及期限：合同签订后，需方预付20％货款，预付款到供方帐户后十五个工作日内供货，在双方交接货物验收完毕后并由供方出具催款通知单起7个工作日内支付货款60%，余款在安装完毕，经有关政府职权部门验收合格，扣除总货款1%的保修金后10个工作日内支付，付款时供方开具足额发票给需方（含保修金），保修金在保修期满后七个工作日内退还给供方。
七、 违约责任：
1、供方不能交货的，合同解除，供方除退还需方预付的20%货款外，还应按总货款的5%向需方支付违约金；
2、供方迟延交货的，每迟延一天，按总货款的2%支付违约金给需方； 3、如因供方原因不能通过供电部门的验收，供方须对不合格部分进行整改、调换或退货，并按迟延交货承担责任，如造成需方损失的，还应承担赔偿责任；
4、需方逾期付款的，每逾期一天，按所欠货款的2‰支付违约金给供方；
5、合同履行期间，任何一方无故毁约的，均须赔偿对方损失。 八、 解决合同纠纷的方式：协商。
九、 本合同一式肆份，供需双方各执贰份，自双方签字盖章之日起
生效。
供方：需方：
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
日期：日期：
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
签定时间：20xx年xx月xx日：
按照《^v^合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。
配电柜安装合同 第5篇
工程名称：ddd
工程地点：金dd
工程内容：小区全部配电工程
1、小区所有箱变的安装调试
2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。
3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。
配电柜安装合同 第6篇
1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的发票和其他相关技术质量资料。
2、验收标准按甲、乙双方上述第三条约定的该物资现行的国家或行业标准验收。
3、物资数量以甲方书面签收为准。
4、经核查该批物资确实不符合规定要求的，甲方由此受到的经济损失，包括误期损失，均由乙方按违约责任承担。
5、甲方在物资验收时未发现质量问题，但在使用时或使用后发现确实因该批物资质量未达到规定要求而引起的质量问题，经济和工期损失均由乙方承担。
7、乙方在材料运抵交货前5天通知甲方，甲方应提供堆放场地或堆放仓库。
8、乙方须负责材料正式交货前的安全、保卫、防火、防盗工作，包括运输途中、卸货中的人身和材料的安全，在正式交货前，包括运输途中、卸货中如有人生伤害或材料受损失均由乙方负责。
配电柜安装合同 第7篇
1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔尝经济损失。
2、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货， 退货视作不能交货，并承担违约责任。
3、材料交货时间延误或材料质量达不到规定要求，而乙方又无积极措施确保按合同约定时间交货，或无力按约定质量标准交货的，乙方应承担违约责任，甲方有权单方面终止合同，乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。
4、乙方不能全部或不能部分交货的属违约，乙方应向甲方赔偿按不能交货部分的价值的双倍金额作为违约金。
5、由于乙方原因，造成材料交货时间延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合约总价的1%计算，按天累计。同时，甲方有权单方面终止合同，乙方承担赔偿责任。
6、乙方在交货时间、材料质量、安全文明措施方面不能满足甲方要求时，甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。
7、乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应承担违约给甲方造成的损失。
8、乙方违约后，甲方要求乙方继续履行合同时，乙方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
配电柜安装合同 第8篇
1、乙方提供的药品包装、说明书、标签、标志均应符合国家的有关规定（如：广告法、国家药品监督管理局的有关规定等），所供药品包装必须完好无损，符合货物运输部门的规定要求和甲方在“采购订单”中的具体要求。药品必须有注册商标。
2、在合作期间，如乙方药品价格或包装变更，应提前天书面通知甲方。否则甲方有权拒绝接受该项价格或包装变更的请求。包装变更，必须提供新包装样品并负责原包装的更换。
配电柜安装合同 第9篇
承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。
合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。 金额（大写）：贰佰肆拾万元整元
该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施
工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。
付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。
1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。
2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。
3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。
4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。
5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的'90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。
6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的拨款程序拨付。
配电柜安装合同 第10篇
一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。
二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
三、开、竣工时间由甲方确定。
四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。
五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。
配电柜安装合同 第11篇
1、对于本合同所做的任何修改或补充说明只能以书面形式表达并经双方签字盖公章后才能生效。
2、甲、乙双方对本合同的各项信息均应保密，不得以任何形式向第三方泄露。
3、如本合同在履行中发生纠纷，双方首先通过友好协商解决；协商不成，任何一方均应向合同签定地所在的仲裁委员会申请仲裁。
4、本合同一式两联，甲方保留一联，乙方保留一联，经双方签字盖章后，具有法律效力。
5、本合同自年月日起开始执行，至年月日止，有效期为一年。合同到期后，如需继续合作，可续签合同。
购方：供方：
单位地址：单位地址：
法人代表（授权代理人）：法人代表（授权代理人）：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
纳税人识别号：纳税人识别号：
开户行及帐号：开户行及帐号：
日期：日期：
甲方（发包方）：委托代理人：
乙方（承包方）：委托代理人：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《民法典》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：
二、工程范围：
三、材质要求：
四、技术要求：
五、工程说明：
六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。
七、工程质量及要求风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。
2、材料供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
（1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。
（2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。
（3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
八、工程工期风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
1、准备工期：______个日历天。
2、安装工期：_____个日历天。
3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。
九、工程价款与支付方式
1、工程总价：_____元整。大写_______。
2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。
3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。
十、工程验收
1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。
2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲方相应损失。
十一、工程质保期风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
1、工程质保期为________年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方维修及更换配件（因甲方操作或使用不当造成损坏除外）；
2、合同质保期满后的维修，由甲方购置材料，乙方负责维修、更换，发生费用由双方协商解决。
十二、双方责任
1、甲方
（1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。
（2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。
（3）负责用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续办理。
2、乙方
（1）合同签订后____日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。
（2）负责施工场地的临时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管。
（3）在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。
（4）及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。
（5）现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场地。
（6）按照有关规定提供竣工验收资料，办理竣工验收报告，并承担验收所发生的一切费用。
（7）工程完工后对甲方的'相关技术人员进行培训。
（8）协助甲方办理用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续。
十三、违约责任风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
1、因乙方的原因，工程延期交工，每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。
2、其他违约本合同有约定的依照约定，无约定的按《民法典》执行，违约方承担对方的经济损失。
十四、合同争议的解决方式凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过______仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其它机关申请变更，除非仲裁委员会指定。仲裁费由败XX承担。
十五、附则
1、本合同双方签字盖章后生效。
2、本合同一式_____份，乙方____份，甲方___份。
3、本合同履行地点：_____________。
甲方：（公章）委托代理人：________年____月____日
乙方：（公章）委托代理人：________年____月____日
方案设计
母线系统有多种电流标准，大多数厂商产品都提供三种 规格：10QA、225A和400A.根据项目需求，结合母线槽系统的使用特点，由于建设模块内每列机柜均釆用两根母线槽的双路供电方式，由于机柜负载均为5KW,考虑到现阶段实际应 用以及日后扩容变更、单一支路增容、冗余、备份等需求，部署于机房模块内的AC交流母线槽主体均釆用225A规格，可提供单列单路母线槽133KW负载需求.根据该机房柜列长度，措配多根3米及2米AC母线槽主体，以及相应的接插箱、连接件等等，完成母线槽系统配置。
现场实施要点
此次改造项目选取的中国移动（呼和浩特）数据中心B02 机房14模块由于柜顶部空间分别设置了弱电线缆桥架、光纤槽、背板空调管路桥架，个别列端头位置还有空调管理系统的 连续转弯，导致空间非常紧张，机柜母线安装困难，甚至出现了空调管路紧贴母线始端箱的情况.考虑到机柜母线合理的安装位置是机柜后门位置，建议前期空调、弱电施工时，在机柜顶部空间的后部位置预留500~600nmi的空间，用于安装两根机柜母线,分别用于机柜A/B路供电。
由于始端箱安装位置比较高，且始端箱内的电气质量釆集参数也比较多，但在始端箱内设置的显示屏很难显示完整 并且由于位置过高，无法进行操作切换页面，建议取消显示屏，将釆集结果显示放到主控箱监视屏上进行就地显示和检査。只在始端箱保留故障指示灯，便于后期运维人员简单观察和判断始端箱是否出现故障。
在实施顺序上，建议机柜母线和桥架同时或衔接施工,便于各方沟通相互位置，保证各子系统均有合理充足的操作空间。此次项目实施过程中机柜母线和背板空调管路桥架发生 冲突，因此只能将母线安装在机柜前门位置,导致端接箱至PDU 的电缆变长，且不便于走线。而且可能造成后期维护的不便。
另外，当机柜母线和背板同时釆用时，建议按照^v^水（冷）/ 电分离”的原则，将背板管路系统放置于地板下或机柜底座中，便于分别维护，减少各系统间的冲突。
后期调试
安装完毕后，以B02机房楼14模块A列为例，分别测得不同时段各插接头与母线槽接触温升、插接箱表面温升、工业插座连接处温升、插接箱输出电压以及各显示屏状态如图所示（如图2）。
图2单列机架母线系统测试情况
根据标准，母线槽在平均环境温度为25℃、额定负荷状态下，其温升要求如下：
由此可见,当环境温度为26℃,机柜负载6KW时,插接头与母线槽接触温升、插接箱表面温升、工业插座连接处温升、 插接箱输出电压以及各显示屏状态完全满足要求。此外，现场针对整个模块各列机柜母线做了季度试运行测试（如图3）, 结果均满足要求。
图3机架母线配电系统季度试运行情况
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
配电柜安装合同 第12篇
工程质量标准：乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。
乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。
隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。
配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。
甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。
配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。
配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。
竣工资料
乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。
配电柜安装合同 第13篇
一按照国家电力工程质量验评标准，担负玉树县结古镇禅古新村建设～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。
二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。
四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。
五提供施工的工程进度计划。
六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它施工单位的相互配合。
七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。
八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。
九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。
十积极配合甲方的工作，承担相应的重建保电工作。
配电柜安装合同 第14篇
1、乙方在收到甲方采购订单后天内，或在甲乙双方约定的时间
□将商品送到甲方指定的地点：；
□甲方到机场、火车站、汽车站等地自提，提货费用由乙方承担；
□甲方到甲方仓库自提；
□其它。
2、甲方在收货后，对药品进行验收。如发现药品质量、数量、品种、价格等问题有异议，可在天内通知乙方，乙方应积极配合解决。
3、如果乙方不能如期足数供货，又不及时通知甲方，造成的甲方损失，全部由乙方承担。
